2024年针对小型工程项目的施工合同样本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同签订地1.3工程项目的定义2.合同的组成2.1合同文件的构成2.2合同文件的优先顺序3.合同的履行3.1施工方的义务3.2业主的义务4.施工内容与要求4.1施工范围4.2施工标准4.3施工时间5.工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3验收标准6.合同价款与支付6.1合同总价6.2支付方式6.3付款条件7.工期延误7.1工期延误的原因7.2工期延误的处理8.违约责任8.1施工方的违约行为8.2业主的违约行为8.3违约责任的承担9.保险责任9.1施工方的保险责任9.2业主的保险责任10.争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的地点11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件12.合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止后的处理13.保密条款13.1保密信息的定义13.2保密责任的承担14.其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方（一）甲方：[甲方全称]（二）乙方：[乙方全称]1.1.2双方地址：[甲方地址]，[乙方地址]1.1.3双方联系方式：[甲方联系电话]，[乙方联系电话]1.2合同签订地本合同在[合同签订地]签订。1.3工程项目的定义1.3.1工程项目指的是甲方拥有的位于[项目地址]的[项目名称]，包括但不限于[工程具体内容]。第二条合同的组成2.1合同文件的构成（一）本合同；（二）附件一：工程项目的详细描述；（三）附件二：施工图纸；（四）附件三：技术规格书；（五）双方协商一致的其他文件。2.2合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：（一）本合同；（二）附件一；（三）附件二；（四）附件三；（五）其他双方协商一致的文件。第三条合同的履行3.1施工方的义务3.1.1乙方应按照本合同约定的范围、标准和时间完成施工。3.1.2乙方应保证施工过程中的工程质量，确保工程安全。3.2业主的义务3.2.1甲方应按照本合同约定向乙方支付施工费用。3.2.2甲方应提供施工所需的相关许可和批准文件。3.2.3甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，提供必要的现场支持。第四条施工内容与要求4.1施工范围乙方应按照附件一中的工程项目详细描述进行施工。4.2施工标准乙方应按照附件三中的技术规格书进行施工，确保工程质量符合标准。4.3施工时间乙方应按照附件二中的施工图纸所载明的施工计划进行施工，确保在[工程完工日期]前完成工程。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准乙方的施工应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量标准。5.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后的[验收期限]内组织验收。5.3验收标准验收应按照本合同约定的质量标准进行，包括乙方提交的施工记录、验收报告和其他相关文件。第六条合同价款与支付6.1合同总价本合同的合同总价为[合同总价]，币种为[币种]。6.2支付方式甲方支付给乙方的方式为：[支付方式]，如银行转账、现金等。6.3付款条件甲方应在乙方完成合同约定的施工义务，并经甲方验收合格后支付合同总价。第八条工期延误8.1工期延误的原因（一）不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等；（二）甲方原因，如变更设计、延迟提供施工条件等；（三）乙方原因，如施工计划不合理、施工进度不达标等。8.2工期延误的处理如发生工期延误，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。甲方和乙方应协商确定工期延误的处理方案。第九条违约责任9.1施工方的违约行为乙方违反本合同的约定，甲方有权要求乙方改正，并按照违约程度要求乙方支付违约金。9.2业主的违约行为甲方违反本合同的约定，乙方有权要求甲方改正，并按照违约程度要求甲方支付违约金。9.3违约责任的承担违约金的具体数额由双方在合同中约定。违约方应承担因违约产生的其他损失赔偿责任。第十条保险责任10.1施工方的保险责任乙方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担相应的保险费用。10.2业主的保险责任甲方应对工程项目进行保险，包括但不限于火灾保险、盗窃保险等，并承担相应的保险费用。第十一条争议解决11.1争议解决的方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提...
