2024年标准工程造价协议范本一VIP免费

专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年标准工程造价协议范本一本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程分项2.合同当事人2.1发包人2.2承包人3.工程造价3.1工程预算3.2工程概算3.3工程决算3.4工程造价调整4.工程款支付4.1预付款4.2进度款4.3竣工结算款4.4质量保证金5.工程质量5.1工程标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量保修6.工程进度6.1施工计划6.2进度控制6.3延期责任7.合同的履行7.1发包人义务7.2承包人义务8.违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决10.合同的变更和解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同的终止11.1工程竣工11.2结算完成12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.附则13.1合同的生效13.2合同的份数13.3合同的修订14.其他约定14.1技术支持14.2培训服务14.3附加工作14.4专用条款第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程具体位置，街道地址，城市，省份，邮编。1.3工程规模：工程的总建筑面积、栋数、层数等。1.4工程性质：商业、住宅、办公楼等。1.5工程分项：土建工程、安装工程、装饰工程等。第二条合同当事人2.1发包人：指合同中约定有权发包的当事人，全称及地址。2.2承包人：指合同中约定有权承包的当事人，全称及地址。第三条工程造价3.1工程预算：双方根据工程设计文件、施工方案等确定的工程预算金额。3.2工程概算：双方根据工程设计文件、施工方案等确定的工程概算金额。3.3工程决算：工程竣工后，根据实际发生的工程量、材料价格等，双方确定的工程决算金额。3.4工程造价调整：因市场行情变化、政策调整等原因，导致工程造价发生变化的调整方式。第四条工程款支付4.1预付款：双方约定的工程总价的一定比例，作为承包人施工的预付款。4.2进度款：按照双方约定的工程进度，分期支付的工程款。4.3竣工结算款：工程竣工后，根据实际完成的工程量，双方进行的最终工程款结算。第五条工程质量5.1工程标准：按照国家相关法律法规、行业标准等确定的工程质量标准。5.2质量控制：双方采取的质量控制措施，包括质量检查、验收等。5.3质量验收：工程竣工后，由发包人组织，双方参与的工程质量验收。5.4质量保修：工程竣工后，承包人对工程提供的质量保修服务，及保修期限。第六条工程进度6.1施工计划：承包人根据工程特点、施工条件等制定的施工计划。6.2进度控制：双方采取的进度控制措施，确保工程按计划进行。6.3延期责任：因发包人原因或不可抗力原因导致工程延期的情况，及相应的责任分配。第七条合同的履行7.1发包人义务：发包人应履行的事项，如提供施工场地、协调相关部门等。7.2承包人义务：承包人应履行的事项，如按期完成工程、保证工程质量等。第八条违约责任8.1发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）未按约定时间支付预付款、进度款、竣工结算款的，应支付违约金，违约金计算方式为应支付金额的千分之五。（2）未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工程延期、停工的，应承担相应的违约责任。8.2承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）未按约定时间完成工程、质量不符合约定的，应承担返工、修复等费用。（2）违反合同约定的工程安全、环保等要求的，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成时，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决：调解不成时，双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会仲裁。9.4诉讼解决：仲裁不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除：合同履行过程中，如有不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第十一条合同的终止11.1工程竣工：工程按约定质量、时间完成，...