2024 年厂区绿化工程合同(十三篇) 随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同的格式和要求是什么样的呢?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。 厂区绿化工程合同篇一 承包人: 一、工程内容 棒杰新厂房主干道两侧鹅卵石景观工程。 二、合同价款 合同固定单价:以 450 元/吨计价,以发包签收的实际用量计算。 三、结算价款 ①、本合同为固定单价合同,即为完成一个计量单位所需的直接费、综合间接费、措施费和税金等的综合成品结算单价;, ②、包含材料费、运输费、施工费、安全管理费、风险因素等; 四、付款方式工程完工,且发包人验收合格,凭正式发票在五个工作日内付清。 五、工期:20xx 年 10 月 23 日完工。 六、此合同如有异议,双方协商解决;协商不成,由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。 七、此合同一式二份,双方签字盖章后生效,发包人、承包人各执一份。 八、本合同于 20xx 年 10 月 18 日在浙江棒杰数码针织品股份有限公司新厂区签订。 甲方:_________乙方:_________ 法定代表人:_________法定代表人:_________ _________年____月____日_________年____月____日 厂区绿化工程合同篇二 甲方: 乙方: 为确保工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下协议,希双方共同遵守。 第一条 工程概况 1、 工程名称:x 有限公司厂区绿化 2、 承包方式:包工包料 3、 工程总造价:_____万元 第二条 工程期限 本工程定于____年____月____日开工,____年___月___日竣工,合同工期为____天 第三条 工程延误与工程奖罚 1、 乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提前通知甲方。 2、 施工中因各种原因需要停工,应提前一天向甲方提出申请,由甲方确定是否停工。 3、 如遇不可抗拒因素如地震等自然灾害等,工期相应顺延。 4、 因乙方原因造成延期开工或停工的,工期每延误一天罚乙方现金 500 元。因甲方原因造成工期拖延的,工期每延误一天罚甲方现金 500 元。 第四条 甲方职责 1、 确保施工前,现场做到三通一平。 2、 确保乙方施工用水及养护用水用电。 3、 甲方为乙方提供地下隐蔽工程的资料。 4、 及时向乙方支付工程款。 第五条 乙方工作职责 1、 乙方必须按甲方确认的工程进行组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。 2、 工程竣工后,乙...