正式版建设施工合同范本VIP免费

第1页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制正式版建设施工合同范本本文是正式版建设施工合同范本的范本，针对正式版建设施工合同范本做了肯定整理修编，该协议书内容完整，正规严谨，可直接套用。正式版建设施工合同范本甲方：___________乙方：___________甲乙双方本着公平互利、协商全都的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成全都，依据民法典的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。一、施工地点：___________二、施工内容：___________三、施工工期：1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为________年____月____日，________年____月____日达到运行条件。2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于________年____月至____月期间，甲方提前_第2页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制___日通知乙方进场。四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。五、工程造价：本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。六、结算方式：乙方施工人员进场后____日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后____日内甲方再支付总额的20%;进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。七、双方责任和义务：1、甲方应按本合同商定支付工程款项，确保按方案将工程所需的全部设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方缘由延误乙方安装，工期相应顺延。2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以便利乙方组织施工。第3页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制3、甲方负责根据装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方担当。4、甲方负责供应塔吊全部的设备及构件，并为乙方供应一台电焊机(含把线)和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方供应。5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。6、乙方于开工前____日内向甲方供应组装及拆除施工组织方案。7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身缘由造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。8、安装及拆除技术及施工平安由乙方负责，并保证吊车在安装后运转平安、牢靠。9、乙方在施工期间须听从甲方及业主方的相关管理规定。10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以帮助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车第4页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制和二次倒运，并帮助甲方根据装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方供应两份构件清单及装车单。13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方供应索赔的权利。八、违约责任：1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方担当全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。2、因乙方自身缘由造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3、如乙方未能按商定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。4、如因甲方缘由使设备拆除工期延误，工期顺延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。九、纠纷处理方法：本合同在履行期间如第5页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制发生纠纷，双发可协商解决;协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、不行抗力发生时，遵从国家相关法律法规。十一、本合同一式四份，双发各持两份。十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。甲方：___________乙方：___________代表：___________代表：___________电话：___________日期：___________日期：___________