钢筋棚施工合同VIP免费

钢筋棚施工合同临建施工合同——钢筋棚甲方：**西鑫尧建设工程有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将施工现场临时工程钢筋棚交由乙方施工，为明确双方权利和义务，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、合同施工内容及工期1.施工范围及内容：甲方施工的桥梁钢筋加工棚。2.施工工期：开工日期,工期天。二、甲方责任及义务1.施工前甲方负责向乙方提供临时场地现场地点及桩位，提供临建平面图及相关技术要求，以供乙方施工参考。2.甲方在乙方施工期间向乙方提供必要的现场配合工作，满足乙方施工现场要求。提供必要的电力接口等。3.施工完毕按照双方约定进行成品验收，现场丈量完成施工数量，最终向乙方进行工程结算。三、乙方责任与义务1.乙方按照甲方要求及时进场开工，并配备足够的施工人员及施工机具设备，按照甲方技术要求在甲方要求的工期内保质按期完成施工任务。2.乙方施工时严格按照甲方的技术交底及甲方提供的施工图纸进行，不得随意改动，如需进行必要改动，必须经过甲方同意方可进行。3.乙方施工人员施工期间必须按照甲方施工现场有关安全施工规定进行操作，进入现场施工人员必须佩戴安全帽以及配备相关劳动保障用品，施工人员必须持证上岗，尤其是电工、电焊工等相关特种操作人员必须持证上岗。乙方自行负责进场设备及人员安全，负责进场设备的保管和使用，并自行承担费用。4.乙方完工后自行清理完毕现场各种设备机具，清理各种废料等，并和甲方技术人员一起进行成品验收并进行技术收方，以作为最终双方结算依据。四、施工安全及其他1.乙方施工期间必须遵循甲方施工场内各项安全规章制度，配备专职安全员，负责现场安全施工。施工期间必须严格按照有关安全用电、高空作业等安全施工规范执行，严禁违章作业。对乙方的违章作业甲方有权要求乙方停工，并有权乙方更换不合格的现场负责人。2.对施工后出现的影响使用的施工质量问题，甲方有权要求乙方进场进行维修，乙方必须在接到甲方维修要求后24小时内进场维修，否则甲方有权另请施工单位进行维修，维修费从质保金中扣除。五、有关结算单价及结算方式1.相关合同单价序号工程名称综合单价备注1钢筋加工棚元/m2高度米22.结算方式：本工程无预付款，施工完毕一次性结算，结算时乙方开具税务发票，并提供结算账号，甲方扣除电费、质保金等相关扣款后以转账方式向乙方结算。质保金半年以后，甲方通过转账方式支付给乙方，质保金不含利息。六、违约责任1.乙方必须配备足够的人员机具设备进场施工，如因乙方单方面原因造成的延误工期，甲方有权要求乙方进行赔偿因延误工期对甲方造成的经济损失。2.除不可抗力原因外，因乙方原因造成的延误工期，每延误工期1天，乙方必须向甲方支付合同总价的10%作为违约金。七、合同纠纷的处理合同发生纠纷时，当事人应协商解决；协商不成可向当地仲裁委员会申请仲裁。八、本合同自签订之日起生效，合同履行完毕，甲方付清所有款项后合同即宣告失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。九、本合同一式两份，甲方与乙方各执壹份。，具有同等法律效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或委托代表人：或委托代表人：年月日月日账号：联系电话：