2024)建筑外墙装饰工程分包合同VIP免费

专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX2024)建筑外墙装饰工程分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3分包工程定义第二条合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条工程质量标准3.1质量标准3.2质量检验3.3质量争议的处理第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成工程第五条合同价格及支付5.1合同价格5.2支付方式5.3进度付款5.4最终付款第六条承包方的义务及责任6.1施工义务6.2安全责任6.3材料供应第七条发包方的义务及责任7.1协调义务7.2配合义务7.3付款义务第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2泄露后果第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条税费13.1税费承担13.2税务登记第十四条其他条款14.1合同的副本14.2合同的保管14.3合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3分包工程定义分包工程是指根据本合同约定，由承包方负责施工的工程部分，包括工程的设计、材料供应、施工、竣工、保修等工作。第二条合同范围及工程量2.1工程范围分包工程的具体范围和内容详见附件一《分包工程范围及工程量清单》。2.2工程量清单承包方应按照约定的工程量清单进行施工，工程量清单详见附件一。2.3工程变更合同执行过程中，如因设计变更或其他原因导致工程量增减，双方应协商确定变更后的工程量和工程价款。第三条工程质量标准3.1质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。具体质量要求详见附件二《工程质量标准》。3.2质量检验承包方应按照约定的质量标准进行施工，并接受发包方或其委托的第三方进行的质量检验。3.3质量争议的处理如发生质量争议，双方应共同委托具有资质的第三方进行质量鉴定，并根据鉴定结果确定责任方。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划承包方应按照约定的工程进度计划进行施工，工程进度计划详见附件三《工程进度计划》。4.2工期延误因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担相应的违约责任。4.3提前完成工程提前完成工程的，按照约定的提前完成奖励办法进行奖励。第五条合同价格及支付5.1合同价格本合同的合同价格为附件四《合同价格明细表》中列明的金额。5.2支付方式合同价款的支付方式为银行转账，具体支付方式详见附件四。5.3进度付款发包方按照约定的付款节点和比例支付合同价款。5.4最终付款工程竣工并经验收合格后，发包方按照约定支付剩余的合同价款。第六条承包方的义务及责任6.1施工义务承包方应按照约定的工程范围、工程量、工程质量和工程进度进行施工。6.2安全责任承包方应确保施工过程中的安全生产，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定。6.3材料供应承包方应按照约定的材料供应要求，提供合格的施工材料。第七条发包方的义务及责任7.1协调义务发包方应负责协调相关部门，为承包方的施工提供必要的条件和支持。7.2配合义务发包方应按照约定的时间和要求，提供施工所需的设计文件、施工图纸等相关资料。7.3付款义务发包方应按照约定的付款方式和时间，支付合同价款。第八条违约责任8.1承包方违约承包方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，赔偿发包方因此造成的损失。8.2发包方违约发包方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，赔偿承包方因此造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方选择仲裁的，按照约定的仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼双方选择诉讼的，向有管辖权的人民法院提起诉讼，服从法院的判决。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。10.2合同变更合同执行过程中，如双方协商一致，可以对合同的部分内容进行变更。10.3合同解除合同执行过程中，如发生不可抗力...