建设工程施工合同纠纷代理词VIP免费

Lifeistolivebeautifullyandwalksonorously.简朴易用轻享办公（页眉可删）建设工程施工协议纠纷代理词代理词属于非正式的法律文书，其中最重要的部分是质证和辩论，一般是由诉讼代理人在庭审过程中使用的。针对不一样的纠纷。详细代理词的内容不一样，那么建设工程施工协议纠纷代理词该怎样写呢?我们一起在下文中进行详细理解。代理词属于非正式的法律文书，其中最重要的部分是质证和辩论，一般是由诉讼代理人在庭审过程中使用的。针对不一样的纠纷。详细代理词的内容不一样，那么建设工程施工协议纠纷代理词该怎样写呢?我们一起在下文中进行详细理解。代理词审判长、审判员：我们受山东__律师事务所指派及原告__x委托，就其与第一被告__x建筑安装企业、第二被告__x房地产开发有限企业建设工程施工协议纠纷一案，担任原告的诉讼代理人。通过庭审中的质证和辩论，刊登如下代理意见，供法庭合议时考虑采纳：一、原告有权规定第一被告支付欠付的工程款，并规定第二被告在欠付的工程款范围内承担责任原告是____1、2号楼建设工程的实际施工人，年9月15日第二被告与第一被告签订了《工程承包协议》将位于青岛南路与赣江路交汇处的____1、2号楼工程承包给第一被告。因该协议不符合《招标投标法》的规定，中标无效。同日，第一被告与原告签订了《工程项目施工承包协议》，将该项工程分包给不具有施工资质的原告。根据《最高人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律问题的解释》》第一条的规定，上述两协议均属于无效协议。但原告实际施工完毕了该项建筑工程，且工程已于年6月1日竣工验收合格，交付给第二被告。根据《最高人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律问题的解释》第二十六条的规定，原告作为涉案工程的实际施工人有权规定第一被告支付欠付的工程款，规定第二被告在欠付的工程款范围内承担责任。二、原告祈求参照协议约定支付工程价款第二被告与第一被告签订的《工程承包协议》中约定了工程款计价措施为包死价，工程总价27360474.00元，同步协议还约定对设计变更、工程签证、材料价格等项目可根据设计、施工需要进行工程价款调整。虽然该协议属于无效协议，但根据《最高人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律问题的解释》第二条的规定原告有权祈求参照协议约定支付工程价款。涉案工程竣工验收后，原告根据协议约定的价格条款制作了工程结算报审书，并于9月13日递交给第二被告。不过第二被告以种种理由不进行结算。根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理措施》第16条规定：“...协议对答复期限没有明确约定的，可认为约定期限均为28天。”及《最高人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律问题的解释》第二十条规定：“...承包人祈求按照竣工结算文献结算工程价款的，应予支持”。原告有权祈求按照竣工结算汇报中的30859028.7元结算工程价款。至今两被告共向原告支付工程进度款2500万元，尚欠原告工程款600多万元。三、被告应当赔偿原告因工期延误导致的经济损失协议签订后，原告如约积极采购钢材木胶板等材料、租赁设备，组织人员进入现场施工，不过，由于第一被告工程范围以外的____1号楼桩基工程需要整改，导致工期延误。9月25日第二被告告知第一被告：1、2号楼工程暂不动工，工期以签订动工汇报的日期计算。直到1、2号楼桩基工程经验收通过，第一被告才于年4月30日向第二被告下发动工告知，正式开始施工。这样，由于第二被告的原因导致工期一直向后迟延，给原告导致直接经济损失600500元，被告应当对此承担赔偿责任。四、原告规定支付所欠工程款的利息符合法律规定根据《最高人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律问题的解释》第十七条、第十八条的规定，原告可以规定自工程交付之日(6月2日)起，按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计息。(利息=本金×时间×年利率6.65%÷360)综上所述，原告作为____1、2号楼建设工程的实际施工人，完毕了该项工程并通过了竣工验收，作为该项工程的发包人第二被告和承包人第一被告依法应当承担给付所欠工程款、延期动工的损失及利息的责任。以上代理意见...