幕墙工程施工协议发包方：（如下简称甲方）承包方：（如下简称乙方）根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工协议》的有关规定和本工程的详细状况，经双方友好协商，确定本协议，以资共同遵守。一、工程概况：1、项目名称:泰州市水岸豪庭57#楼2、工程地点:泰州市九龙镇3、承包范围:幕墙主材和辅材的采购、制作与安装。4、承包方式:包工包料5、工期:6、协议总价款(人民币大写)：万元。二、甲方工作：1、甲方负责审定将乙方提供的施工图纸及做法阐明，审定乙方的施工方案和进度计划。2、指派为甲方代表，负责协议的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。3、甲方负责幕墙的有关检测费用。4、甲方提供脚手架及现场用电。三、乙方工作：1、参与施工图纸或作法阐明的现场交底，确定施工方案和进度计划，交甲方审定。2、指派为乙方驻工地代表，负责协议履行。按规定组织施工，保质、保量、按期完毕施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正申明保护规定。严格按照图纸或作法阐明进行施工，做好各项质量检查记录，参与竣工验收。4、施工中未经甲方同意或有关部门同意，不得随意拆改原建筑物构造及多种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5、乙方负责幕墙的有关检测并提供完整的验收资料。6、乙方负责幕墙动工前的立案登记。四、有关工期的约定：1、甲方规定比协议约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采用的措施费用。2、因乙方责任，不能按期动工或中途无端停工，影响工期，工期不得顺延。3、因变更或非乙方原因导致的停电及不可抗力原因影响，导致停工8小时以上（一周内合计计算），工期对应顺延（工期顺延需有甲方人员签证）。五、有关工程价款及结算的约定：1、本工程协议价款采用固定价格（若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。）2、结算方式：（1）、在协议签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付协议总价款的%；（2）、乙方所有协议内的安装工程结束后支付协议总价款的%；（3）、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付协议总价款的%；（4）、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；六、有关安全生产和防火的约定：1、乙方提供的施工图纸或作法阐明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96；《建筑幕墙》JG3035-1996和其他有关的法规、规范。3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引起的一切经济损失。七、奖励和违约责任：1、由于甲方原因导致延期动工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按协议的约定拨付款，每迟延一天，按应付款额的1%支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方规定提前竣工，乙方每提前一天，甲方应支付乙方元，作为奖励。3、未经甲方同意，乙方私自拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。4、未经办理验罢手续，甲方提前使用或私自动用，导致损失由甲方负责。5、因一方原因，协议无法继续履行时，应告知对方，办理协议终止协议，并由责任方赔偿对方由此导致的经济损失。八、争议或纠纷处理：1、本协议在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采用协商处理或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解处理或者协商、调解不成时，当事人有权向协议履行当地人民法院提出诉讼。甲方（盖章）：乙方（盖章）；法定代表人：法定代表人：开户银行及账号：开户银行及账号：电话：电话：年月日年月日
