水电劳务分包合同水电劳务分包协议甲方：乙方：为体现公平公正原则，充足发挥甲乙双方的技术优势，把工程保质保量的完毕，根据《中华人民共和国协议法》、《建筑安装工程协议条例》、《房屋建筑工程保修措施》，根据地方有关法律法规及本工程详细状况，本着平等互利、协商一致的原则，到达如下协议：一、工程名称：二、承包范围：工程（包括地下室）给排水管道安装、电气安装的施工。详细施工范围以图纸为根据甲方、总包方或监理方现场指定为准，乙方须完毕以上承包范围，直至通过竣工验收为合格。三、承包方式：清包工，范围为：施工机械乙方自备，工期以大协议工期为准，质量以验收合格为原则。四、安全责任：乙方应服从甲方及总包单位及监理单位的安全管理，文明施工。根据谁施工谁负责的原则，在施工过程中乙方必须全面负责安全生产，如若在施工过程中发生任何安全事故，均由乙方承担责任。五、工期规定：在施工过程中，以大协议为参照，穿插在土建施工过程中，不得因人员或施工机械投入局限性而影响土建的施工进度，如若发生，所产生的损失由乙方承担责任。六、质量规定：乙方在施工过程中，应以图纸为基础，参照有关图集及按照当地行业法律法规的规定，严格施工。如若因施工不妥而导致的工期及材料损失，损失均由乙方负责。在施工过程中应注意土建的成品保护。七、计价方式：本工程以元/M2（以图纸建筑面积为准）计价，如若发生工程变更，甲方会提前告知乙方，如没有告知乙方而导致的返工，由甲方负责支付计时工。八、工程款支付方式：在施工过程中，每月月底乙方应以书面形式把当月的工程量上报2甲方，甲方根据乙方上报的书面材料及现场实物核算出当月的工程款后支付给乙方当月完毕工程量的为工人生活费。工程结束后付至总工程款的，工程竣工验收合格后付至总工程款的，余款2年内付清。九、保修责任：工程交付使用后，乙方应以大协议规定的时间为原则负责工程的维修，在维修期时间范围内，如若乙方在接到甲方的告知24小时内没有到场维修，甲方有权直接派人维修，乙方的工程款内扣除2倍的维修费用。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。保修期结束后本协议作废。如若在协议期内发生争执，以协商处理为主，如若协商处理不了，可以如下两种方式处理：1、向工程所在地（协议签订地）的人民法院起诉2、向工程所在地（协议签订地）的仲裁委员会祈求仲裁甲方：乙方：日期：日期：
