工程项目跟投协议书甲方（公司）：乙方：鉴于：甲方承接了工程项目，乙方对项目的内容、各方的权利义务及项目的风险、责任等有全面、清楚的了解，在此基础上，乙方自愿跟投该项目，与甲方共担风险、共享盈利。甲乙双方依据相关法律规定，经平等自愿协商，在充分了解了本协议书的相关内容后自愿签订本协议书以共同遵守。第 1 条跟投项目1.1 乙方自愿跟投的项目名称：（以下简称项目）。1.2 乙方跟投项目的的基本情况：项目发包人为；施工合同名称及编号：。工程地点；1.3 双方确定：乙方跟投项目的预算金额为：。第 2 条投资金额2.1 乙方自愿投资元，甲方出资元，于本协议签订后_日内缴纳至如下账户：户名：；开户行：；账号；2.2 甲乙双方的投资款项，仅能用于项目施工的支出，不得用于其他途径。2.3 如项目施工过程中出现资金缺口，由双方协商后按照上述投资比例追加投资。如一方不同意追加投资的，将按照如下原则降低其收益比例：调整后的收益比例=原收益比例*原投资金额/（原投资金额+应追加的投资金额）2.4 乙方逾期交付投资资金的，每逾期一日，应按照逾期金额的%向甲方承担违约金。第 3 条收益分配3.1 项目竣工验收合格，完成结算并收到业主或者总包的全部付款（除质保金）后，扣除项目各项成本（含双方的投资及资金占用费）后如尚有剩余的，则盈利部分由甲乙双方按照如下比例进行分配：甲方%，乙方%，具体发放时间如下：（1）项目竣工结算且收到除质保金外的全部款项后 30 日内发放乙方应得盈利金额的%；（2）质保期满且收到全部质保金（已扣除部分除外）后—日内发放乙方应得盈利金额的%；3.2 双方同意，分配盈利时，如业主或者总包尚有保修款、质保金等尚未支付的，则该部分款项暂不分配，待满足支付条件并收到全部款项后再按照上述比例进行补充分配。3.3 如项目未能竣工或者提前终止的，则经与业主或者总包结算后，扣除项目各项成本后如尚有剩余的，则盈利部分由甲乙双方按照上述比例进行分配。3.4 如在项目履行、结算、保修等过程中发生纠纷，则对于因此产生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、鉴定费、评估费等成本，如项目资金不足，需要垫付的，由双方按照投资比例分担垫付。3.5 扣除项目各项成本后，如项目发生亏损的，则双方同意按照以下比例承担亏损金额：甲方%，乙方%。3.6 如项目发生诉讼或仲裁，包括但不限于与业主、发包人、供应商、劳务方等主体发生诉讼或者仲裁，则 3.1 条约定的盈利暂停支付，待纠...
