外墙真石漆施工合同VIP专享

下载后可任意编辑外墙真石漆施工合同甲方（委托方）信息甲方名称：联系人：联系方式：地址：乙方（承接方）信息乙方名称：联系人：联系方式：地址：项目基本情况项目名称：位置：建筑物类型：建筑面积：合同条款1.合同总值本合同总值为人民币 XXXX 元整。乙方应根据该合同总值完成整个工程。下载后可任意编辑2.施工细节乙方应根据项目基本情况，进行真石漆施工，确保符合相关法律法规和质量标准要求。施工过程中应严格根据设计方案进行。3.验收标准乙方完成工程后应通知甲方进行验收。甲方应在验收后 7 个工作日内提出异议。异议须由乙方在该期限内进行更改，否则视为乙方自动认可。4.施工期限本次施工周期为 XXXX 天，自双方签订合同之日起算。5.价款支付方式及进度价款总额分期支付： 1. 工程开工前，甲方应当支付 30%的价款预付款； 2. 工程进度达到 50%时，甲方应当支付 50%的工程款； 3. 工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方根据验收合格的工程量统一支付剩余 20%的工程款。6.违约责任假如一方未履行相应合同条款，对方有权利要求其履行，并向其追究违约责任。假如乙方未按规定完工，则甲方有权利在施工款中扣除乙方相应违约金（每天金额为合同总额的 3‰），如违约金不够抵扣，则甲方有权利要求乙方继续承担未完成工程的义务。假如甲方未支付相应的工程款，乙方有停工权，并有权利向甲方要求支付违约金（每天金额为拖欠款项的 1%）。双方一致同意，发生纠纷，双方协商不能解决的，双方应当共同请求有关部门调解或者向人民法院起诉，接受其裁决或者判决。下载后可任意编辑7.保密条款双方在本次合同中所涉及的技术、商业机密资料或信息，应互相保密，不得向第三方披露。合同生效本合同状态双方签字盖章后生效，合同备份一式两份，甲乙双方各持一份。本合同自合法代表人签字盖章之日起生效，有效期 XX 年。甲方（委托方）签字盖章：日期：乙方（承接方）签字盖章：日期：总结在本次合同中，双方对外墙真石漆施工项目进行了全面约定，包括合同总值、施工细节、验收标准、施工期限、价款支付方式及进度、违约责任、保密条款。本合同的签订，是双方合作的基础和桥梁，对工程质量和工程安全的保障起到了至关重要的作用。