下载后可任意编辑不锈钢栏杆、扶手制作安装合同甲方（建设单位）：_______________________ 乙方（施工单位）：_______________________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况： 1、工程内容：________________________________________________； 2、工程承包方式：乙方三包（包材料、包制作、包安装），材料选用：面管______厂标_____厚、立柱______厚______； 3、工程造价：_____元/米，施工面积约____单元______米，约合人民币_______万元（以实际竣工验收数量为准）； 4、付款方式：合同签订生效后，甲方预付____%的材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到___%后，拨付安装工程总价款的___%，工程安装完毕验收后，余款一次性付清。 二、合同工期：从拨款之日起____月内完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任： 1、如期办理拨款结算； 2、指派专人为甲方施工场地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任： 1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为___个月，出现质量问题，保修保换，人为造成损坏的由甲方承担维修费用； 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生； 3、指派专人为乙方施工场地代表，负责现场的管理与联系工作，参加工程验收；五、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向户籍所在地法院起诉。 六、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。 甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）： ________年____月____日 加工贸易合同范本 加工贸易合同是一种涉外经济合同。1985 年 3月六届人大常委会第十次会议正式通过并公布了《中华人民共和国涉外经济合同法》，该法适用于除国际运输合同以外的一切涉外经济合同，加工贸易合同也下载后可任意编辑不例外，本文介绍了加工贸易合同范本，供大家参。 加工贸易合同范本 签约地点：__ 日期：__ 甲方：_地址：____电话：___传真___ 乙方：_ 地址：___电话：___传真___ 根据平等互利原则，___有限公司与 __有限公司友好协商特约签定本合同。 一、双方承诺：由乙方提供不作价设备_美元(...
