下载后可任意编辑聚氨酯保温施工合同建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）：大连一冷冷冻机有限公司保温材料采纳聚氨脂硬质泡沫塑料（以下简称：硬泡）一、工程名称、地址及范围： 。二、技术质量要求：按国家标准执行，库体聚氨酯喷涂（容重≥32～35kg/m3）。三、工程价款：总工程量约为产 立方米；每立方价格 元，外墙面聚氨脂喷涂厚度 15cm，地面喷涂厚度 15cm，屋面聚氨脂喷涂厚度 20cm，库内间墙喷涂厚度 12cm。工程总金额为 元，结算时以实际工程量为准。付款方式：首付工程款 50%， 元。工程完成 50%后，再付工程款 40%。余款以最后竣工实际发生量计算。假如甲方没有根据约定的付款方式进行付款，逾期三日的，乙方有权立即停工。工期： 年 月份开始， 月份结束。甲方应于施工开始前，提早准备施工条件，并在具备施工条件后，书面通知乙方，由于不可抗力、停电等原因影响工期可顺延。四、工程竣工与验收：工程竣工后，两天内甲方应确认乙方实际工程量并组织验收，验收合格后双方签订竣工验收单，即工程移交给甲方，如未及时验收或未经验收，擅自动用或使用，则视为工程合格。五、双方职责范围：甲方派出施工场地代表，对工程进度质量等事项实行全过程跟踪监督检察，发现问题及时解决；甲方需免费为乙方提供施工用水电，协助解决食宿问题。乙方进入施工场地后，双方共同测定工程量，双方签定后供决算使用。六、设备进出施工场地：乙方设备进入甲方施工场地，应由甲方施工场地代表出具设备进场函，工程竣工后，甲方应保证乙方设备安全运出施工场地，不得以任何借口留置、扣留；否则乙方设备每滞留甲方施工场地一天，甲方承担违约金 2000 元。七、风险承担合同约定施工期内原料涨价，风险由乙方承担；由于甲方施工条件致使工期延误后出现原料涨价，风险由甲方承担，甲方应补足原料涨价的差额。八、违约责任：下载后可任意编辑1、甲方未按约定付款，按未付款金额银行同期贷款利息支付违约金。2、因甲方原因和不可抗力造成的工期延误，工期相应顺延，因甲方原因造成的工期延误由甲方承担乙方设备台班费每台 500 元/天。九、合同纠纷解决方式：双方因合同发生争议，先行协商解决，协商不成，由原告所在在人民法院管辖。其他约定事项：甲方： 乙方：大连一冷冷冻机有限公司单位名称：（章） 单位名称：（章）甲方代表： 乙方代表：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号： 年 月 日下载后可任意编辑聚氨酯保温施工合同甲方...
