2024年版施工抚育工程承包合同模板本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件4.工程期限4.1工期起始日期4.2工期终止日期4.3工期延误5.工程质量5.1质量标准5.2质量验收6.施工组织与管理6.1施工方案6.2施工人员6.3施工材料7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施8.变更与调整8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件14.合同的签订、生效和备案14.1签订日期14.2生效日期14.3备案程序第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的施工抚育工程名称。1.2工程地点：双方协商确定的施工抚育工程具体地点。1.3工程规模：根据工程设计文件确定的工程规模和范围。1.4工程内容：包括但不限于绿化抚育、修剪、施肥、病虫害防治、浇水、保洁等施工抚育工程内容。第二条合同主体2.1承包人信息：承包人名称、地址、法定代表人等信息。2.2发包人信息：发包人名称、地址、法定代表人等信息。第三条合同金额3.1合同总价：双方协商确定的施工抚育工程合同总价。3.2付款方式：双方协商确定的工程款项支付方式，如分期支付、一次性支付等。3.3付款条件：包括但不限于工程进度、工程质量合格等付款条件。第四条工程期限4.1工期起始日期：双方协商确定的工程开始施工的日期。4.2工期终止日期：双方协商确定的工程结束的日期。4.3工期延误：因承包人原因导致工程不能在约定工期终止日期前完成的，承包人应按照约定承担工期延误的责任。第五条工程质量5.1质量标准：施工抚育工程应符合国家及行业相关标准和要求。5.2质量验收：工程完成后，由发包人或者其委托的第三方进行质量验收，经验收合格的工程视为达到合同约定的质量标准。第六条施工组织与管理6.1施工方案：承包人应根据工程特点和施工要求，制定详细的施工方案，并提交发包人批准。6.2施工人员：承包人应按照施工方案和工程进度，组织具备相应资质和技能的施工人员从事工程施工。6.3施工材料：承包人应按照施工方案和工程要求，采购、运输、保管和管理施工所需的原材料、设备等。第八条变更与调整8.1合同变更：合同履行过程中，如因客观原因导致工程内容、规模、质量标准等发生变化的，双方可协商一致变更合同。8.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他约定的解除条件时，双方可协商解除合同。第九条违约责任9.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条争议解决10.2争议解决机构：选择仲裁的，双方可协商确定仲裁机构；选择诉讼的，双方应提交至合同签订地人民法院管辖。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应书面签署，并由双方签字盖章确认。11.3合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同的，合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：双方应对保密内容承担保密义务，直至相关信息公开或不再具有保密性。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方可协商一致解除或变更合同。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件：本合同附件包括合同履行所需的相关文件，如设计文件、施工图纸等。第十四条合同的签订、生效和备案14.1签订日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期：本合同自签字盖章之日起生效。14.3备案程序：合同签订后，双方应按照相关法律法规的规定，将合同备案。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详...
