建设项目施工职责及赔偿协议(2024年版)本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期第二条施工职责2.1施工方责任2.1.1施工质量2.1.2施工安全2.1.3施工进度2.2业主责任2.2.1提供施工场地2.2.2提供施工资料2.2.3支付施工款项第三条赔偿协议3.1施工方赔偿责任3.1.1施工质量问题3.1.2施工安全事故3.1.3施工进度延误3.2业主赔偿责任3.2.1业主原因导致施工质量问题3.2.2业主原因导致施工安全事故3.2.3业主原因导致施工进度延误第四条赔偿金额计算4.1赔偿金额计算方法4.2赔偿金额支付方式4.3赔偿金额支付时间第五条争议解决5.1双方协商解决5.2提交仲裁机构解决5.3提交法院解决第六条合同的生效、变更和解除6.1合同生效条件6.2合同变更条件6.3合同解除条件第七条保密条款7.1保密信息范围7.2保密信息期限7.3保密信息违约责任第八条知识产权保护8.1施工方知识产权保护8.2业主知识产权保护第九条不可抗力9.1不可抗力事件定义9.2不可抗力事件应对措施9.3不可抗力事件导致的合同履行问题第十条违约责任10.1施工方违约责任10.2业主违约责任第十一条争议解决11.1双方协商解决11.2提交仲裁机构解决11.3提交法院解决第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同解除条件第十三条保密条款13.1保密信息范围13.2保密信息期限13.3保密信息违约责任第十四条知识产权保护14.1施工方知识产权保护14.2业主知识产权保护第十五条不可抗力15.1不可抗力事件定义15.2不可抗力事件应对措施15.3不可抗力事件导致的合同履行问题第十六条违约责任16.1施工方违约责任16.2业主违约责任第十七条争议解决17.1双方协商解决17.2提交仲裁机构解决17.3提交法院解决第十八条合同的生效、变更和解除18.1合同生效条件18.2合同变更条件18.3合同解除条件第十九条保密条款19.1保密信息范围19.2保密信息期限19.3保密信息违约责任第二十条知识产权保护20.1施工方知识产权保护20.2业主知识产权保护第二十一条不可抗力21.1不可抗力事件定义21.2不可抗力事件应对措施21.3不可抗力事件导致的合同履行问题第二十二条违约责任22.1施工方违约责任22.2业主违约责任第二十三条争议解决23.1双方协商解决23.2提交仲裁机构解决23.3提交法院解决第二十四条合同的生效、变更和解除24.1合同生效条件24.2合同变更条件24.3合同解除条件第二十五条保密条款25.1保密信息范围25.2保密信息期限25.3保密信息违约责任第二十六条知识产权保护26.1施工方知识产权保护26.2业主知识产权保护第二十七条不可抗力27.1不可抗力事件定义27.2不可抗力事件应对措施27.3不可抗力事件导致的合同履行问题第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:1.2项目地点:1.3项目规模:1.4项目工期:第二条施工职责2.1施工方责任2.1.1施工质量:施工方应保证施工质量符合国家相关标准和行业规定,确保工程安全、可靠、耐用。2.1.2施工安全:施工方应严格按照国家安全生产法律法规和施工安全标准进行施工,确保施工现场的安全。2.1.3施工进度:施工方应按照合同约定的工期完成施工任务,确保工程按时交付。2.2业主责任2.2.1提供施工场地:业主应提供符合施工要求的场地,并保证场地的使用符合合同约定。2.2.2提供施工资料:业主应提供完整的施工资料,包括设计图纸、施工方案等,并确保资料的准确性。2.2.3支付施工款项:业主应按照合同约定的付款方式和时间支付施工款项,确保施工方的合法权益。第三条赔偿协议3.1施工方赔偿责任3.1.1施工质量问题:如因施工方原因导致施工质量不符合合同约定,施工方应承担修复、重做或赔偿的责任。3.1.2施工安全事故:如因施工方原因导致安全事故的发生,施工方应承担相应的赔偿责任。3.1.3施工进度延误:如因施工方原因导致施工进度延误,施工方应按照合同约定承担相应的违约责任。3.2业主赔偿责任3.2.1业主原因导致施工质量问题:如因业主原因导致施工质量不符合合同约定,业主应承担相应的赔偿责任。3.2.2业主原因导致施工安全事故:如因业主原因导致安全事故的发生,业主应承担相应的赔偿责任。3.2.3业主原因导致施工进度延误:如因业主原因导致施工进度延误,业主应按照合...