电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

2024年家居装修钢结构施工合同范本VIP免费

2024年家居装修钢结构施工合同范本_第1页
1/16
2024年家居装修钢结构施工合同范本_第2页
2/16
2024年家居装修钢结构施工合同范本_第3页
3/16
2024年家居装修钢结构施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条钢结构施工内容3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工材料3.4施工期限第四条质量标准及验收4.1质量标准4.2验收程序4.3验收合格条件4.4验收不合格的处理第五条工程款项及支付方式5.1款项总额5.2支付期限5.3支付方式5.4款项扣除及退还第六条乙方义务及责任6.1施工准备6.2施工安全6.3保护环境6.4违约责任第七条甲方义务及责任7.1提供施工场地7.2提供施工资料7.3协助乙方施工7.4变更或解除合同的处理第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力的后果8.3不可抗力的通知及证明8.4不可抗力后果的处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖9.4仲裁条款第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4解除合同的后续处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约泄密的责任第十二条违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿第十三条合同的终止13.1终止条件13.2终止后的权利义务第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3附件的生效条件14.4附件的修改及解除第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称:_______甲方地址:_______1.2乙方名称及地址乙方名称:_______乙方地址:_______第二条工程概况2.1工程名称工程名称:_______2.2工程地点工程地点:_______2.3工程规模工程规模:_______2.4工程预算工程预算:_______第三条钢结构施工内容3.1施工范围施工范围:_______3.2施工工艺施工工艺:_______3.3施工材料施工材料:_______3.4施工期限施工期限:_______第四条质量标准及验收4.1质量标准质量标准:_______4.2验收程序验收程序:_______4.3验收合格条件验收合格条件:_______4.4验收不合格的处理验收不合格的处理:_______第五条工程款项及支付方式5.1款项总额款项总额:_______5.2支付期限支付期限:_______5.3支付方式支付方式:_______5.4款项扣除及退还款项扣除及退还:_______第六条乙方义务及责任6.1施工准备施工准备:_______6.2施工安全施工安全:_______6.3保护环境保护环境:_______6.4违约责任违约责任:_______第八条不可抗力8.1不可抗力的定义不可抗力是指在合同签订后,由于不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况,导致一方或双方无法履行合同义务的情况。8.2不可抗力的后果在发生不可抗力情况时,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力的影响,双方协商决定是否延期履行合同或部分履行合同。8.3不可抗力的通知及证明受影响方应在得知不可抗力情况后立即通知对方,并提供包括但不限于政府公告、新闻报道、官方声明等证明文件。8.4不可抗力后果的处理如不可抗力情况导致合同无法履行,双方协商决定合同的终止、变更或解除。双方应根据实际情况和合同履行情况,承担各自的责任和义务。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决的机构为合同签订地人民法院。9.3诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。9.4仲裁条款双方同意,任何争议提交仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为_______年。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致,并以书面形式签订变更协议,作为本合同的附件。10.3合同解除条件合同解除应由双方协商一致,并以书面形式通知对方。10.4解除合同的后续处理合同解除后,双方应按照合同约定和法律法规规定,妥善处理合同解除后的相关事宜。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起算,至合同解除或终止之日起_______年止。11.3违约泄密的责任如一方违反保密义务,导致对方遭受损失,违约...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

2024年家居装修钢结构施工合同范本

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部