辽宁施工合同简易模板VIP专享VIP免费

第1页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制辽宁施工合同简易模板本文辽宁施工合同简易模板的文章由我细心为您整理,盼望这篇辽宁施工合同简易模板合同范本可以帮到大家。辽宁施工合同简易模板发包人(全称)：_________________(简称甲方)承包人(全称)：_________________(简称乙方)遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商全都，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________2.工程承包范围：_________________二、合同工期方案开工日期：________________。方案竣工日期：________________。工期总日历天数：________________天。工期总日历天数与依据前述方案开竣工日期计算的工期天数不全都的，以工期总日历天第2页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制数为准。三、质量标准：_________________工程质量符合_________标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：_________________人民币(大写)：_________________(￥元)2.合同价格形式：_________________固定价+变更签证五、结算及付款方式：1.发包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺根据合同商定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。六、违约责任及处理方式1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。第3页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。九、附则1、本合同一式*份，其中发包方*份，承包方*份。2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。发包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：______________________年_____月_____日_____年_____月_____日