建设工程施工合同纠纷答辩状VIP免费

建设工程施工合同纠纷辩论状建设工程施工合同纠纷辩论状辩论人：南京XX公司住所地：南京市XX区XX街XX号辩论人因江苏XX公司对施工合同纠纷一案所提上诉，提交辩论意见如下：一、一审认定包括质保金在内的全部工程款支付条件业已成就，符合合同约定，具有事实和法律依据。双方于20XX年7月9日签订的补充协议（二）明确约定“该项工程全部完工并验收合格，乙方把所有原材料的质保书、合格证、检测报告提供应甲方后一星期内付至总价的80%，其余付款条件及其他所有条款和未尽事宜按20XX年5月5日签订合同及20XX年5月26日签订的补充协议履行”，其中的“该项工程”系指钢结构制作安装工程。上诉人与辩论人所签的三份合同和补充协议的内容构成双方的建设工程施工合同，文本中出现的“该项工程”的含义是统一的、明确的，这一用语如无特别说明应指合同标的，即上诉人分包给被上诉人的钢结构制作安装工程。上诉人将“该项工程”理解为物流配送中心全部工程，没有事实和法律依据。“该项工程全部完工并验收合格”中的验收系指上诉人对该项工程的内部验收，而不是相关行政主管部门的竣工验收。作为物流配送中心全部工程的一项子工程，只能在全部工程完工后才能进行相关行政主管部门的竣工验收，而辩论人对全部工程的进度完全无法掌控，更何况分包合同只能约定分包工程的竣工验收，而不能对全部工程的竣工验收做出约定。事实上，直至一审庭审，物流配送中心全部工程仍未完工，更谈不上竣工验收，如果将“验收合格”理解为相关行政主管部门的竣工验收，对辩论人是极不公平的。补充协议（二）第三条规定“乙方必须在20XX年8月7日前全部完工并验收合格”，协议签订于20XX年7月9日，当时双方都很清楚物流配送中心全部工程不可能在20XX年8月7日前完工并进行竣工验收，如果将“验收合格”理解为相关行政主管部门的竣工验收，那么该条款实际无法履行。双方签署该协议的目的是为了积极履行，只有将“验收合格”理解为上诉人对该项工程的内部验收才符合双方真实意思和合同目的.。二、一审对违约金进行调整有法律和事实依据，符合公平原那么和老实信用原那么。补充协议（二）中约定每滞后一天罚款十万元违约金，延期违约金不限额。该违约金与合同总价相比，明显过高，而被上诉人一直未能提交证据其因延期完工所遭受损失。《合同法》第一百一十四条第二款规定“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求或者仲裁机构予以适当减少”。《最高关于适用〈中华人民合同法〉假设干问题的解释（二）》第二十九条规定“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，应当以实际损失为根底，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原那么和老实信用原那么予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失，”。根据上述规定，法院有权对过分高于造成的损失的违约金予以适当减少。特别需要指出的是，被上诉人逾期四天完工是在施工过程中遭遇极端天气，属不可抗力，按照合同法第一百一十七条的规定，可局部或者全部免除责任。一审法院综合各种因素对违约金进行调整，符合公平原那么和老实信用原那么。综上，辩论人认为上诉理由没有法律和事实依据，请求法院依法驳回上诉，维持原判。此致南京市中级辩论人：南京XX公司20XX年X月X日辩论人：省京建筑工程（以下称京公司）地址：市青山南路法定代表人：因原告市卫生学校（以下称卫校）诉我公司建设工程施工合同纠纷一案，提出辩论如下：一，追加实际施工人谭忠、监理人新工程效劳（下称新公司）为共同被告。辩论人与卫校签订《建设工程施工合同》后，由谭忠实际负责施工，且提前完工经验收工程合格。依据《建筑法》第67条“承包单位转包，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成损失，与接受转包或者分包的单位承当连带赔偿责任。”对于建设工程质量纠纷，承包人与接受转包的单位承当连带责任，作为实际施工人对工程质量承当赔偿责任;依据《最高关于建设工程施工合同纠纷司法解释》第25条规定“因建设工程质量发生争...