承诺人：联系电话:身份证号码:精心整理诸暨市中港设备安装有限公司：贵公司在年月日与签订工程总承包合同一份，合同造价为人民币元，工程建设地点在，工程项目名称（附总包合同。由本人自己具体组织实际施工为切实履行工程承包合同中规定的所有义我务特作以下承诺：一、一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。二、凡该工程范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补）偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。三、本承诺为不可撤销承诺。如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。四、本承诺系我真实意思表示。特此承诺！担保人:联系电话：身份证号码：施工企业内部承包合同发包方（一下简称甲方）：承包方（一下简称乙方）：第一条订立本合同的宗旨甲、乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的精心整理各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。第二条工程概况工程名称：工程地址：建设单位：工程范围：建筑面积：工程造价：工程质量：佥格安全文明标化：无工期：日历天；开、竣工日期：自年月_日至年_月日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。第三条承包方式及承包范围工程项目承包实行，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。实行“承包经营，独立核算、自负亏盈、自担风险”的内部工程承包责任制。在施工过程中无论工程造价如何发生变化，乙方必须保证及时上缴国家之各项规费、税金和公司承包款；工程产生的盈利或亏损，在切...
