电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

工程承包合同违约解决方法

工程承包合同违约解决方法_第1页
1/4
工程承包合同违约解决方法_第2页
2/4
工程承包合同违约解决方法_第3页
3/4
工程承包合同违约解决方法 工程承包合同违约解决方法 导语:工程违约责任,因违约行为是工程质量违约还是工期延误违约有所不同,一般的违约责任,会要求顺延工期,或者赔偿损失,或者承担违约金。下面是我整理的工程承包合同违约解决方法,欢迎参考借鉴! 一般来说有以下几种解决方式: 一是双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议,这是最正确解决方法。 二是非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有确定影响对方的人从中调解; 三是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是商业纠纷仲裁则找到市场管理监督部门等。 四是直接向人民法院申请诉讼。 工程合同的违约责任: 一、工期延误违约责任的认定处理 如工程未能在合同商定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。 审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同商定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主见工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?根据《合同法》第 283 条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。 对于发包方未按合同商定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同商定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主见工期顺延权的,因发包方未按合同商定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必定导致工期延误,此状况下应支持承包方的工期顺延权请求。 二、工程质量违约的违约责任 〔一〕是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的缘由及双方责任大小有争议的,假如不能依据双方提供的证据材料予以认定,则应托付有相应鉴定资质的'鉴定机构进行鉴定。 〔二〕是因承包人的缘由致使工程质量不符合商定的,依据《合同法》第 281条的规定,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的,依据《司法解释》第 11 条的规定,发包人可以根据工程质量问题的严重程度,相应削减支付工程价款。 〔三〕是因发包人提供的原材料质量不合格,或提供的设备、技术资料等不符合合同商定,从而导致工程质量不合格或质量缺陷的,则依据《司法解释》第 12 条规定的精神,该工程质量责任应由发包人承担,发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时,发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的,仍应承...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

工程承包合同违约解决方法

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部