住宅外墙翻新工程承包合同范本版VIP免费

专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX住宅外墙翻新工程承包合同范本版本合同目录一览1.工程概述1.1工程地点1.2工程规模1.3工程内容2.承包方义务2.1施工质量2.2施工期限2.3施工安全3.承包方权利3.1工程款的支付3.2工程变更的处理3.3工程验收4.业主义务4.1提供施工条件4.2支付合同价款4.3配合施工5.合同价款5.1工程总价5.2付款方式5.3工程决算6.工期延误6.1工期顺延的条件6.2工期延误的处理7.质量保证7.1工程质量标准7.2质量问题的处理8.安全责任8.1安全事故的处理8.2安全防护措施9.违约责任9.1承包方违约9.2业主违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3诉讼解决11.合同的解除和终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.附则13.1合同的生效13.2合同的修改和补充14.其他约定14.1施工配合14.2工程保险14.3工程资料的归属第一部分：合同如下：1.工程概述1.1工程地点：中华人民共和国省市区街道号住宅楼。1.2工程规模：该住宅楼共层，外墙面积为平方米。1.3工程内容：包括但不限于外墙清洗、修补、防水、涂料施工、装饰等全部工程内容。2.承包方义务2.1施工质量：承包方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量符合约定标准。2.2施工期限：承包方应按照合同约定的工期完成工程，如有特殊情况导致工期延误，应提前通知业主并协商解决。2.3施工安全：承包方应严格按照国家安全生产法律法规和工程建设标准组织施工，确保施工现场安全。3.承包方权利3.1工程款的支付：业主应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。3.2工程变更的处理：如业主提出工程变更，承包方应根据变更内容重新编制工程量和工程款，经双方协商一致后签订变更协议。3.3工程验收：工程完成后，承包方应按照合同约定组织业主进行验收，验收合格的，业主支付尾款。4.业主义务4.1提供施工条件：业主应提供施工所需的现场、电源、水源等基本条件，确保施工顺利进行。4.2支付合同价款：业主应按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款。4.3配合施工：业主应积极配合承包方进行施工，如有需要，业主应协助办理相关手续。5.合同价款5.2付款方式：合同签订后，业主支付合同总价款的30%作为预付款；工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；工程验收合格后，支付合同总价款的20%；剩余的20%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性支付。5.3工程决算：工程决算以实际完成工程量和承包方报价为准，如有增减项，双方协商确定增减费用。6.工期延误6.1工期顺延的条件：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方协商确定工期顺延事宜。6.2工期延误的处理：工期延误导致业主损失的，承包方应承担相应的赔偿责任。7.质量保证7.1工程质量标准：本工程质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准。7.2质量问题的处理：如发现质量问题，承包方应在接到通知后个工作日内予以修复，并承担修复费用。8.安全责任8.1安全事故的处理：如发生安全事故，承包方应立即启动应急预案，并及时通知业主。8.2安全防护措施：承包方应按照国家有关规定和施工需要，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。9.违约责任9.1承包方违约：如承包方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金。9.2业主违约：如业主未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，向承包方支付违约金。10.争议解决10.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。10.2调解解决：如协商不成，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3诉讼解决：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.合同的解除和终止11.1合同解除的条件：如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。11.2合同终止的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理工程尾款和相关事宜。12.保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。13.附则13.1合同的生效：合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同的修改和补充：合同履行过程中，如双方协商一致，可对合同进行修改和补充。1...