专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方:XXX乙方:XXX建筑项目承揽施工合同(2024年版)一本合同目录一览一、总则1.1合同签订依据1.2合同主体资格1.3合同文件组成二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容三、合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4预付款3.5进度付款3.6竣工结算3.7质量保证金四、合同履行4.1施工期限4.2工程质量标准4.3施工组织设计4.4材料供应4.5施工设备4.6工程变更4.7竣工验收五、违约责任5.1承包人违约5.2发包人违约5.3违约责任免除5.4违约赔偿金额计算六、争议解决6.1争议解决方式6.2仲裁机构6.3诉讼管辖七、合同的解除和终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3解除和终止后的权利义务处理八、合同的转让和继承8.1合同转让8.2合同继承九、保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密义务十、不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果处理十一、其他条款11.1税费11.2保险11.3环境保护11.4法律适用11.5合同语言11.6合同修改和补充十二、附件12.1工程图纸12.2技术规范12.3材料设备清单12.4其他重要文件十三、合同签订日期和地点十四、合同正本和副本14.1合同正本份数14.2合同副本份数14.3合同副本发送地点和接收人第一部分:合同如下:一、总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经过协商一致,签订本合同。1.2合同主体资格1.3合同文件组成本合同由合同、附件及双方协商一致的其他文件组成。合同与附件具有同等法律效力,如有冲突,以为准。附件包括工程图纸、技术规范、材料设备清单等。二、工程概况2.1工程名称:根据实际情况填写。2.2工程地点:根据实际情况填写。2.3工程规模:根据实际情况填写。2.4工程内容:包括工程项目的土建、安装、装修、调试等全部工作。三、合同价格3.1合同总价:本合同总价包括工程全部内容的人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、管理费、利润等。3.2价格调整条件:本合同价格在合同签订后,如因政策调整、市场变化等原因导致成本变动,双方可协商调整合同价格。3.3支付方式:本合同支付方式分为预付款、进度付款和竣工结算。3.4预付款:甲方在合同签订后一个月内支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。3.5进度付款:按照双方约定的进度,甲方按实际完成工程量的一定比例支付乙方工程款。3.6竣工结算:工程竣工后,双方按照合同约定的计价方式进行竣工结算。3.7质量保证金:乙方在合同约定的质量保证期内,如工程出现质量问题,乙方负责修复,并支付一定比例的质量保证金。四、合同履行4.1施工期限:双方根据工程实际情况商定。4.2工程质量标准:按照国家和行业相关标准执行。4.3施工组织设计:乙方根据工程特点和施工需要,编制施工组织设计,经甲方批准后实施。4.4材料供应:乙方负责采购施工所需的材料,并保证材料质量。4.5施工设备:乙方负责提供和管理施工所需的设备。4.6工程变更:如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容变更,双方可协商调整合同价款和工程内容。4.7竣工验收:工程竣工后,乙方组织自检,并向甲方提交竣工报告。甲方组织验收,如验收合格,支付乙方剩余工程款。如验收不合格,乙方负责修复,并支付相应费用。五、违约责任5.1承包人违约:乙方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合约定,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。5.2发包人违约:甲方未按合同约定支付工程款,或未按约定提供施工条件,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。5.3违约责任免除:不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。5.4违约赔偿金额计算:违约金计算方式按照双方约定的比例和金额进行。六、争议解决6.1争议解决方式:双方发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2仲裁机构:如双方约定仲裁,应选择双方认可的仲裁机构进行仲裁。6.3诉讼管辖:如双方未约定仲裁,则由合同签订地人民法院管辖。八、合同的解除和终止8.1合同解除条件除本合同另有约定外,任何一方提前终止合同的,应当向对...