编号： 委托施工合同补充协议_施工项目补充协议_施工合同延期补充协议 [20XX]XX 号（20 年 月 日至 20 年 月 日止）（本模板为 Word 格式，可根据您的需要调整内容及格式，欢迎下载。） 大家在写合同的时候一定出现过很多的疑问，写合同时严谨度跟细心是非常重要的，那么什么样的合同格式才是最标准的呢？我为您精心选择和推举《委托施工合同补充协议》，供您参考，希望能给您带来帮助。 委托施工合同补充协议 甲方： 乙方： 经双方友好协商，甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工，特协议如下： 一甲方权利和义务根据中标施工合同：（1）甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰；（2）甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续；（3）甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全，质量；（4）甲方负责向业主催付进度工程款；（5)甲方负责向业主在≧0 完成内催退履约保证金，主体完工再催要剩下的 50%履约保证金。二乙方权利和义务根据中标合同：（1）履约保证金在 20xx 年 3 月 3 日上午 12 点之前交于业主人民币壹佰万元整（2）20xx 年 3 月 2 日下午 5 点之前交给※※保证金拾万元整，否则本协议作废。20xx 年 3 月 3 日 12 点之前公司管理费四十万元整交于※※，剩余的管理费分批根据业主的付款付与※※。（3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工，并确保施工工期和质量；（4）配合甲方会同业主办理开工报建检验，检查，竣工等手续；（5）配合甲方协调周边施工环境；（6）负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续；（7）向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用；（8）乙方提供正规的税票；（9）乙方安全事故完全自负，与甲方无关。三．违约与仲裁：（1）甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期，会同业主处理办理相关手续，确保乙方正常正当施工，如有违约，在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。（2）乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工，假如不能按期进驻现场，甲方提出终止协议，保证金不退，如有违约双方协商解决，协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。本协议一式四份，自签订后一日内生效。 甲方代表： 乙方代表： 甲方担保人： 乙方担保人：20xx 年 3 月 1 日 推举 施工合同补充协议范本 发包人：（以下简称“甲方”） 承包人：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华...
