编号： 工程施工委托_施工委托合同 [20XX]XX 号（20 年 月 日至 20 年 月 日止）（本模板为 Word 格式，可根据您的需要调整内容及格式，欢迎下载。） 我是专业的施工合同免费范，我们在写合同的时候每一条都是要非常准确的，那么什么样的合同格式才是最标准的呢？为此，我为您推举《工程施工委托合同范本》，供您参考，希望对您了解合同撰写起到一定的帮助。 委托方（以下简称甲方）： 联系方式： 地址： 受托方（以下简称乙方）： 联系方式： 地址： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议： 一、委托施工内容：________________________________________。 二、工程地点：_____________________________________________。 三、承包方式： 甲方以固定总价款____________元整（￥：_____________元）委托给乙方。 四、工期要求 现场具备条件进场施工开始______个日历天；如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。 五、付款方式 工程竣工验收合格后一次性付清。 六、质量标准 工程施工合格。 七、甲乙双方权利和义务 1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。 2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。 3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方制造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。 4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。 5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。 八、争议解决 本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。 九、其他 本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。 甲方（签章）： 签订日期：______年______月______日 签约地点： 乙方（签章）： 签订日期：______年______月______日 签约地点： 精选 工程施工合同工程施工合同 甲方： 乙方： 根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应根据本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工...
