建筑施工合同 建筑施工合同是指承包人根据发包人的要求,依据勘察、设计的有关资料、要求,进行施工建设、安装的合同。建筑施工合同怎么写呢?以下是查字典我为大家整理的建筑施工合同范文，欢迎参考阅读。建筑施工合同范文 1发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议：一、工程概况工程名称：兴建公司指挥部。二、承包方式1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备;2、施工包干价每平方米按 1080 元计算，工程总造价为 656208元;3、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装饰装修;4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。三、工程工期1、甲方规定动工时间为年 月 日至年 月 日，乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。四、工程质量1、整个工程必须按国家施工法律规范要求施工;2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。五、施工费结算方式1、合同签定后，由乙方积极组织施工人员进行施工，每月按进度款 50%，竣工验收后付清余款;2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，假如中途退场视为违约，按进度款 30%付款。第六条：安全生产在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。七、劳动争议处理及其他双方因履行本合同发生争议，应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节，调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60 日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日 15 日内向人民法院起诉。八、其他1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与本劳动合同具有同等法律效力;2、本合同未...
