工程承包合同变更的限制渝涪榨菜现货开户网.yzckh.［摘要］工程承包合同具有不同于其他一般民事合同的特点。在工程承包合同中一般包括变更条款，赋予业主单方变更合同的权利，以便于业主发出变更指示以适应环境变化。但假设这种权利不加以限制，业主可以肆意变更合同，并强制承包商执行且承包商对于所受损失不能请求补偿，那么对于承包商而言未免不公平。本文基于合同同一性理论、相关法律规定以及我国工程管理制度并借鉴美国法院所确立的“重大变更"和“累枳影响"重那么，对工程承包合同变更限制进展解析，希望能减少与变更相关之争议，以期对工程合同管理研究和实务工作有所帮助。［关键词］工程承包合同；变更；限制一、工程变更与合同变更建立工程是在不断的变动自然环境和商业环境下进展的。在工程实施过程中，因为各种原因导致相关情事的改变是十分常见。工程变更〔Projectchanges〕是指会造成合同围、工期、费用和工程质量标准改变之相关情事。一般认为工程变更包括五种类型，即合同围变化、异常的地质情况、工期迟延、暂停施工和加速施工等情事。合同变更有广义和狭义两种含义。广义的合同变更是指合同的容和主体发生变化。合同主体的变更，是指以新的主体取代原合同关系的主体，但合同容并没有发生变化。合同容的变更，即合同主体保持不变，合同的容发生变更。我国?合同法？严格区分了合同转让和变更，当事人的变更属于合同转让畴，而合同容的变更属于合同变更。虽然在工程实务中存在有业主将工程工程转让给第三人或因为企业分立或合并所引起合同主体变化的情况，但合同主体变化会涉及变化后的主体，尤其是承包商是否有能力继续施作完成工程，因此在工程承包合同中一般会有工程不得转让或转包的规定，或规定应先经业主同意。基于以上两点原因，一般不将合同主体变更视为工程承包合同变更的围。由于工程和环境的不确定性，常常出现工程变更和影响交易根底之情事，需要变更合同容，因此工程承包合同中一般包含变更条款。当合同订定后出现不可预见的情事时，业主可以发出变更指令变更合同，以适应环境的变化，而承包人那么可以据以提出工期展延及调整合同价款的请求。合同容的频繁变更是工程承包合同的特点之一。变更条款的广泛使用，也是工程承包合同与一般商业合同的重要不同点。二、变更权工程承包合同属于承揽合同中的一种。承揽人必须完成约定的工作，始属履行其给付义务并自须能掌握其工作畴，理应承当不能达成给付效果的危险性。一般标准工程合同本都会规定承包商无变更的权利，往往在工程实施过程中可向业主提出合理化建议。同时，为了适应工程的特点及保证给付效果实现，在工程承包合同中常规定在某些事项上业主有单方指示变更的权利。有些标准合同本中还明确规定承包人应执行变更且受其约束。?合同法？第七十七条规定：当事人协商一致，可以变更合同。即赋予了合同双方变更合同的自由权利，只要双方协商一致，可以变更合同容，任何一方未经协商不得单方变更合同，否那么，构成违约。但由于工程本身的特殊性和交易方式的特殊性，工程承包合同的容除当事人双方可以合意变更外，业主还可以单方指示变更。业主发出变更并不需要经过承包人的同意，而承包人那么没有单方变更合同的权利。承包人可以提出合理化建议，经业主的同意后，方可进展变更。业主单方指示变更的法律性质，目前有两种不同的见解。一种见解认为：工程承包合同中约定“业主拥有指示变更的权利"的条款是属于当事人之间强制缔约的约定，只要业主提出变更的要求，承包人除了有正当理由外，都应予以承诺。如果承包人对于业主所提的变更要求都不予以承诺的话，势必造成业主须另外寻找承包人而导致工期迟延并增加另行缔约本钱。业主单方指示变更是变更合同的要约，而承包人因合同条款的约定而负有承诺的义务。业主的指示变更，因双方合意而成立。另一种见解认为：业主指示变更是指合同约定或法律规定合同当事人一方拥有变更合同的权利，这种权利的性质解释上可认为是单纯形成权，不需要强制执行，不需要法院判决，只需要拥有权利一方完成需受领之意思表示，双方间的合同法律关系即发生得丧变更之效力。因此合...
