水土保持监理合同委托人：__________________________监理人：_________________合同名称：依据国家有关法律、法规，（以下简称委托人），委托（以下简称监理人）提供—水土保持监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：______________2、建设地点：3、工程总投资（人民币，下同）：_万元4、工期：12个月二、监理范围1、监理项目名称：—2、监理项目内容：—3、监理项目投资：—万元4、监理阶段：水土保持工程施工期三、监理服务内容、期限l、监理服务内容（1）进度控制：协助委托人编制水土保持工程施工进度计划，检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整水土保持工程施工进度计划的建议意见。（2）施工质量控制：依据水土保持工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方策，参与调查质量事故。（3）资金控制：协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见。（4）施工安全控制：审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。（5）按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。（6）做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。2、监理服务期限自年月日至年月日。四、监理服务酬金及支付方式监理服务酬金为（大写）万元整（¥.00元）。支付方式：按工程进度付款，监理全部合同工程量一半时，支付至合同价款的50%，合同约定内容结束并提供完整竣工资料后余款一次性付清。五、违约责任委托人违约，应支付给监理违约金。监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金：双方协商。六、争议的解决仲裁机构为：工程所在地仲裁委员会。委托人和监理人因本合同发生争议未能友好解决时，任一方都可向工程所在地人民法院起诉。七、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效。八、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本肆份，各执贰份。委托人：________________________________（盖章）法定代表人：______（签章）委托代理人：________（签章）由K编：______________电话：________________传真：________________开户银行：____________帐号：________________签订时间：年月曰监理人：_（盖章）法定代表人：______（签章）委托代理人：________（签章）由K编：____________电话：_______传真：—开户银行：_帐号：_签订时间：年月曰
