第1页共24页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制房屋装修合同范文3篇关于纠纷的处理方式，合同要注明：家庭居室装饰装修发生纠纷，施工中可凭合同及工程款收据向市消费者协会室内装饰投诉站投诉，若当事人不通过协商调解或调解不成时，可向市仲裁委员会申请仲裁，也可向人民法院诉讼等。以下是我为大家细心预备的：房屋装修合同范文3篇，欢迎参考阅读!房屋装修合同范文一托付方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方打算托付乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：____区____街____单元____室二、形式结构：____层式____室____厅____厨____卫三、工程项目：1、四个房间(两卧房、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打第2页共24页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商议确定。四、承包方式：甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工消失质量问题，乙方负责无偿返工修理。六、工程造价：材料由甲方供应，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，年4月__日至年7月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双第3页共24页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制方签字之日起生效。甲方：乙方：签字(盖章)：签字(盖章)：联系电话：联系电话：房屋装修合同范文二发包人(甲方):____________________________________住所:____________电话:____________传真:____________托付代理人:____________电话:____________传真:____________承包人(乙方):____________________________________住所:____________电话:____________法定代表人:____________电话:____________本工程设计人:____________电话:____________施工队负责人:____________电话:____________依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方第4页共24页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制在公平、自愿、协商全都的基础上，就发包人的家庭居室室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：参见合同附件之预算表。4、工程承包方式：双方商定实行下列第__种承包方式。(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分辅料，发包人供应装修主要材料;(3)承包人包工，发包人包料。(附件：经双方当事人签字确认的《承包人/发包人供应装饰装修材料明细表》)其次条施工图纸双方施工图实行下列第种方式供应：第5页共24页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制a.发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;b.发包人托付承包人设计施工图纸，设计费(大写)元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。施工图纸经甲乙双方确认后，供应方应当负责在商定的开工日期前天取得有关部门确认或者批准。施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。第三条甲方工作1、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设实行爱护措施，为承包人进场做好预备工作。2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺当进场施工，除法律法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。3、供应符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间第6页共24页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制的关系。4、参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。5、施工期间仍旧需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的爱护...
