桩基施工合同范文（一）甲方：（发包方）乙方：（承包方）经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。3、工程地点：4、承包范围：包工包料（水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325#水泥）。5、工程量：桩长米（含虚桩），共881根，计米。6、工程期限：天（自签订合同之日起）。7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程（检测机构由甲方认可）。二、合同价款：单价元/延米，暂定工程总造价为¥元（大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整），最终以实际工程量结算。三、发包方责任:1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。3、做好详细施工记录，并交甲方存档。4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。五、付款方式：桩基检测合格后日内一次性付清。六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价―_%的违约金。2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）:—法定代表人（签字）:——年—月—日—年—月—日桩基施工合同范文（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包方式1、采取包工不包料的形式，包括施工人员设备的进出场、成孔、护壁、抽水、排水、夹层凿岩、清底、修筑浇灌通道、钢筋笼的制作和安放（吊车、电焊条、切割片由甲方负责）、浇注栓。2、乙方自带机械设备进场施工，包括成孔、护壁、凿岩、排水等一切施工所需工具和设备，甲方只提供主配电箱和施工材料。3、民工住宿由甲方负责，现场临时设施搭设由乙方负责，搭设材料由甲方负责。三、工期和付款1、经甲、乙双方协商，挖孔桩取总包干的形式，©1200的桩按米包干，护壁厚度按150mm计算。（从井口至井底均计算护壁）。2、中风化岩层增加凿岩费用，单价签证为准，不再有其他经济形式的签证。3、乙方自年月日起开始计算工期，必须在天日历工期内完成。4、为确保工期，乙方的挖孔施工班组不能少于套。如因乙方施工人员不足造成工期严重滞后，甲方有权根据工期要求单方面解除与乙方的合同，乙方已完成的工程量按—%进行结算；甲方也可另行安排施工队伍进场，乙方不得阻拦。5、工程开工一周后，甲方根据乙方的人员和施工进度付给生活费，原则上按每人每天—元的标准计算。工程全部完工付至总工程款的—%，余款待桩基检验合格，办理完结算后一个月内付清。四、双方职责1、甲方负责场地的“三通一平”。其中电，甲方只负责将总配电箱接到场地边，总配电箱以下的电线电器由乙方负责。水的接口由甲方指定，乙方自行负责搭接。2、甲方负责桩位和轴线的测量，乙方在开挖前应将井口砌好，并经甲方施工人员检查同意后才能开挖，否则造成的返工由乙方负责。3、材料的堆放甲方有专人负责，由甲方统一安排，乙方不得让司机随意堆放，影响交通和文明施工。4、甲方给乙方的工程量签证以甲方与建设方签认的为准，按实结算。5、桩基检测时，乙方应当派人员清理桩头，配合甲方的人员测桩，如果不派人员按每桩—元的清洗费。6、乙方应当文明施工，不准在工地上打架斗殴、寻衅滋事，发现一次罚款元。7、乙方不得已任何理由无故停工闹事，如果无故停工累计达到两天以上，甲方有权将其辞退，甲方不给乙方任何经济上的补偿，并且要赔偿甲方500...
