此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。防水工程承包合同书防水工程是建筑物渗透问题是建筑物较为普遍的质量通病，也是住户反映最为强烈的问题。防水工程承包合同书是怎样的呢?以下是范文网小编整理的防水工程承包合同书，欢迎参考阅读。防水工程承包合同书范文一发包人(甲方)：遵义市康泰建筑安装工程有限公司第一分公司承包人(乙方)：陈青松甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。一、工程概括1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：包工包料二、工期要求：工期自月年月三、承包范围：1、该工程屋面、消防水池、剪力墙、卫生间等防水工程。四、质量要求：1、严格按照设计施工图及甲方交底文件施工，满足国家相关验收规范规定要求，做到确保合格工程。2、施工要求须参照和依据《屋面防水工程技术规范》及《防水涂技术规范》之标准进行施工。3、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方无条件维修至合格;因人为或不可抗力因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。五、结算价格及付款方式：1、施工价格及要求：根据双方协商及参照设计施工图做法要求，屋面防水处理每平方28元，卫生间每平方18元，消防水池铺丙轮18元/㎡;刷有机防水涂料116元/㎡，剪力墙每平方元。2、付款方式：按每月施工产值的70%支付材料款，工程结束后付清98%的工程款，剩于的2%作维修保证金，维修保证金在一年内支付。1此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。六、甲方及乙方义务：一、甲方义务:1、负责安全、技术交底。2、提供水、电、水泥。(水泥款从乙方工程款内扣除),前期大面积的卫生清理及打扫。二、乙方义务:1、乙方必须服从甲方管理，安全文明施工,不得违规操作，如有违反,按罚款处理，200—500元。2、乙方必须按甲方工期要求，合理安排，按时完成。3、乙方保证施工人员人身安全，出现任何事故均由乙方负责。七、本合同在履行过程中发生争议由甲方协商解决，协商不成经双方同意由遵义仲裁或向人民法院起诉。八、本合同一式二份，由甲乙双方各执一份。九、未尽事宜，另行协商。补充：1、做防水牵涉到的卫生如果量太大，由甲方负责大致处理，细部需乙方自行处理。发包人(盖章):负责人(签字):联系电话:承包人(盖章):负责人(签字):联系电话:签订日期:防水工程承包合同书范文二发包方(甲方)：承包方(乙方)：兹有甲方将上述工程委托给乙方施工，为加强甲乙双方的合作，明确分工责任，确保工程顺利施工，经双方协议签订本合同共同遵守执行。第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程量：以竣工后实际丈量面积为准。第四条承包方式：包工包料材料选用SBS沥青防水卷材。2此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。第五条工程造价每平方元。第六条结算方式：工程验收合格后余款一次付清。第七条本工程预计工期为天工作日，上述工期不包括因设计变更甲方原因、雨季及其他不可抗拒因素的误工工期。第八条安全责任：造成安全事故均有乙方负责。第九条乙方必须按照质量标准进行施工，因乙方原因返工，费用由乙方自行承担。第十条本工程竣工后甲方应在三个工作日内安排验收，乙方保修年，但因下列原因发生质量问题乙方不承担责任：1、构筑物产生不均匀沉降。2、构筑物受到外来损伤。3、由于使用不当，人为损坏。本合同具有法律效应，当双方发生合同纠纷时，按《合同法》违约条款处理纠纷。如发生纠纷，应在提起诉讼一方的人民法院解决。本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，双方盖章后生效。甲方(盖章)乙方(盖章)代表人：电话：代表人：电话：防水工程承包合同书范文三发包人(甲方)：承包人(乙方)：按照《中华人民共和国》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将工程发包与乙方施工，为明确甲、...
