1/6精品文档合同条件承诺书我公司若对下列合同主要条款不接受的、招标人有权选择第二、第三候选人。一、工程验收工程竣工验收按国家规定的验收办法验收。二、工期投标工期120天，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。本工程因工期紧，除不可抗力及甲方原因工期一概不给予顺延，我公司因充分考虑各种影响工期的因素，包括雨季施工、停电灯措施。不计取赶工措施费。如因为我公司原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍佰元的工期违约金；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失，工期违约金最高赔偿金额不超过合同总价的10%。三、工程质量工程质量确保达到本工程相关文件指定的验收规范标准。由于我公司原因造成的工程质量达不到招标规定的标准，我公司应及时返工，承担返工费，工期不顺延且承担合同价款2%的经济处罚；由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。四、工程价款与支付1、合同价按中标单位承诺的投标报价一次包死，合同精品文档2/63/6精品文档完成工程竣工验收交付使用、结清债券债务后合同自然失效。投标人：云南永尧建筑工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）2015年4月10日合同条件承诺书一、工期工程工期按中标单位承诺的中标工期执行，工期不要求提前，如施工单位有工期优惠，请在投标书中说明，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍仟元的工期违约金；工期拖延10天，甲方有权中止合同；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。二、工程质量工程质量确保达到本标书载明验收规范规定的标准，由于施工单位原因造成的工程质量达不到招标规定的标准，施工单位应及时返工，承担返工费。工期不顺延且承担合同价款2%的经济惩罚，由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。三、安全生产施工过程中，我方做到安全生产、文明施工，如发生重大施工责任事故，一切责任及费用由我方承担。四、违约和索赔精品文档4/6按《建设工程施工合同示范文本（gf—1999—0201）》通用条款第35条和第36条规定的违约和索赔。五、合同纠纷的调解和仲裁合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国合同法》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，由有关部门进行仲裁，或提请有管辖权的人民法院裁决。六、合同的补充、生效和失效合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合与本合同具有同等效力。合同经双方签字盖章，并公证后生效，自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用，结清债权债务后合同自然失效。投标人：祥云县福祥建筑有限责任公司法定代表人：（签字或盖章）日期：2012年12月26日合同条款响应承诺若我公司有幸中标，对于海安消防大楼整体搬迁智能化系统工程招标文件上的合同条款，我方南通华远科技发展有限公司无异议，完全按此条款内容响应。精品文档5/6
