专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年专业版：住宅小区墙体施工合同指南本合同目录一览1.合同主体1.1甲方（业主）名称及联系方式1.2乙方（施工方）名称及联系方式1.3丙方（监理方）名称及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算3.施工内容3.1墙体施工范围3.2施工标准及要求3.3施工材料及品牌3.4施工工艺及流程4.工期及进度4.1总工期4.2施工进度计划4.3工期延误及赔偿5.质量及验收5.1施工质量标准5.2验收程序及标准5.3质量保修期5.4质量问题处理及赔偿6.费用及支付6.1工程总价6.2付款方式及进度6.3工程变更及增减项6.4违约金及赔偿7.安全及环保7.1施工安全措施7.2施工现场管理及卫生7.3环保要求及措施8.合同的变更、解除与终止8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同终止条件9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院11.合同的生效、履行及终止11.1合同生效条件11.2合同履行期限11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款13.其他约定13.1甲方提供的施工条件13.2乙方提供的施工设备及人员13.3丙方提供的监理服务及要求14.合同附件14.1工程设计图纸14.2施工方案及工艺说明14.3材料品牌及规格型号14.4验收标准及规范第一部分：合同如下：第一条：合同主体1.1甲方（业主）名称：×××住宅小区业主委员会1.1甲方（业主）联系方式：×××××××××1.2乙方（施工方）名称：×××建筑工程有限公司1.2乙方（施工方）联系方式：×××××××××1.3丙方（监理方）名称：×××建设监理有限公司1.3丙方（监理方）联系方式：×××××××××第二条：工程概况2.1工程名称：×××住宅小区墙体施工工程2.2工程地点：×××市×××区×××街道×××号2.3工程规模：住宅小区共××栋楼，××个单元，涉及墙体面积××平方米2.4工程预算：人民币××万元（大写：玖佰玖拾玖万元整）第三条：施工内容3.1墙体施工范围：包括所有住宅小区内外墙体抹灰、涂料、贴砖等施工内容3.2施工标准及要求：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行，同时满足建筑设计院出具的设计图纸及相关技术要求3.3施工材料及品牌：3.3.1水泥：×××品牌，型号×××，产地×××3.3.2沙子：×××品牌，型号×××，产地×××3.3.3涂料：×××品牌，型号×××，产地×××3.3.4砖：×××品牌，型号×××，产地×××3.4施工工艺及流程：按照乙方制定的施工方案和工艺流程进行施工，具体内容详见附件一：施工方案及工艺说明第四条：工期及进度4.1总工期：自开工之日起，共计××个月4.2施工进度计划：详见附件二：施工进度计划表4.3工期延误及赔偿：如乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币××元；如甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付窝工费人民币××元/日。第五条：质量及验收5.1施工质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及设计要求5.2验收程序及标准：工程验收分为中间验收和竣工验收，验收标准详见附件三：验收标准及规范5.3质量保修期：自工程竣工之日起，质保期限为××年5.4质量问题处理及赔偿：如乙方施工质量不符合约定，乙方应在接到甲方通知后××日内予以整改，并承担由此产生的费用；如甲方使用不当导致质量问题，由甲方承担责任。第六条：费用及支付6.1工程总价：人民币××万元（大写：玖佰玖拾玖万元整）6.2付款方式及进度：6.2.1开工前，甲方支付乙方工程总价××%的预付款，即人民币××万元；6.2.2工程进度达到××%时，甲方支付乙方工程总价××%的进度款，即人民币××万元；6.2.3工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价××%的尾款，即人民币××万元。6.3工程变更及增减项：如工程变更或增减项，双方应协商确定变更价格，并签订补充协议。6.4违约金及赔偿：如乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金人民币××万元；如甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金人民币××万元。第八条：安全及环保8.1...
