永定门南广场石材采购协议项目名称：北京永定门城楼南广场工程需方单位：北京城建道桥建设集团有限企业材料名称：广场铺装花岗岩石材供方单位：北京大明汇兴石材有限企业07月21日协议正文需方（全称）：北京城建道桥建设集团有限企业（如下简称甲方）供方（全称）：北京大明汇兴石材有限企业（如下简称乙方）根据《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的详细状况，双方永定门南广场铺装部分花岗岩石材协商一致，签订本协议。一、承包范围及方式1、承包范围：永定门南广场花岗岩石材2、承包方式：乙方包材料、制作和运送到现场二、石材规格型号、数量及采购单价见附表1材料为按设计图纸数量记录的数量，如设计有变化或更改，单价不变总价随之更改。材料尺寸规格及颜色以甲方签认的下料单为准。三、协议工期协议供货期为8月20日-9月10日，乙方在供货期内自行调配，批量供货并保证在广场施工期间不出现因材料未达现场而出现的停工或窝工现象。以上状况每发生一次，甲方将扣除协议金额的1%。四、竣工质量原则本协议材料质量原则：执行城—A级车辆荷载，石材的原则应满足如下物理性能：密度2.6-2.8g/cm3，抗压强度〉180mp,抗折强度>20mp。吸水率<0.4%.肖氏硬度HSD>40,耐磨度700g/m3,耐酸度>96%,耐碱度>95%。双方对质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此导致的损失，由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。五、价款及支付5.1、协议价款：本协议石材单价参照附表1，协议总价为￥元（大写：）5.2、工程款支付双方约定，本工程协议经双方签字盖章后生效，生效后3日内预付30%货款，每批材料到现场3日内支付至该批材料货款的95%，所有石材铺装完毕后，余款5%待工程质量保证期（1年）满后无息返还。六双方责任1、甲方责任1)及时按协议约定支付工程款；2)甲方应向乙方提供完整的施工图纸与有关的设计资料，并对提交资料的对的性负责。3)甲方应在7月25日前，提供占整个供货量总量1/2的材料下料单。4)货到现场甲方负责签收并指定寄存场地。2、乙方责任1)乙方应充足考虑石材远途运送的风险，保证准时保质供货到甲方指定地点。2)乙方应保证所供材料的规格型号、色度及品质符合协议预约定。3)乙方应提前3天告知甲方每批石材进场的数量和规格型号。七违约与争议7.1乙方（或甲方）未能按协议约定履行自己的义务或发生错误以及应由其承担责任的其他状况，影响工期或导致其他损失，损失方在事件发生7天内可向责任方提出书面索赔，责任方在收到索赔文献后15天内予以答复或规定深入提出补充理由或根据。7.2友好协商或第三方调解假如在分包人和总包人之间产生由于或起因于分包协议或分包工程的施工的任何争端，双方可以通过友好协商处理或请双方同意的第三方协调处理。7.3仲裁假如双方不愿通过协商和（或）协调处理或协商、协调处理未能奏效，则提交北京仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担或按仲裁机关裁决的比例分担。7.4争端出现后的履约问题出现争端后，处理争端期间（协商、协调或仲裁），分包人和总包人各自的义务不得以出现争端或处理争端为由而变化。八、结算8.1结算根据双方结算根据为本协议，双方凭送货清单（收货清单）为最终止算根据。八其他条款1)本协议双措施人代表或委托代理人签字并加盖协议章后生效，甲方、乙方应当遵守诚实信用的原则，履行告知、协助以及保密等义务。2)乙方发货前告知甲方到货时间，甲方负责协调收货事宜。3)未尽事宜，双方协商处理，协商不成由原告所在地人民法院管辖。4)本协议一式肆份，甲乙双方各存贰份。协议签订日期：07月21日协议签订地点：北京城建道桥集团建设有限企业永定门南中轴广场项目经理部需方（甲方）：供货方（乙方）：北京城建道桥集团建设工程有限企业北京大明汇兴石材有限企业法人代表（或委托代理人）：法人代表（或委托代理人）：年月日年月日
