本文极具参考价值，如若有用请打赏支持我们！不胜感激！国际工程承包合同纠纷案【推荐下载】国际间的工程承包合同，牵涉到双方国家所在地的法律，合同条约的适用性，汇率，交货等一系列的问题。当出现纠纷的时候，往往由于法律的适用性和合同条款的瑕疵导致不公正的判决。下面以国际工程承包合同纠纷案来看一下。原告：中国建筑公司被告：美国集团公司1993 年 3 月 5 日，中国建筑公司通过招投标获得美国集团公司高级商务楼建设工程的设计、施工权。 1993 年 4 月 12 日双方在美国签订一份《建筑工程承包合同》。合同约定：1、商务楼工程的设计、施工全部由中国建筑工司承包负责，承包人保证工程质量达到美国建筑工程质量要求。2、美国集团公司作为发包人保证按合同约定支付工程款，逾期付款承担每日10 万美元罚金并工期顺延。3、发包人承担建筑材料、机器设备的购买，1993 年 5 月 28 日前交舆承包人，逾期承担每日 10 万美元的罚金 . 。4、建筑施工期为 1993 年 6 月 1 日至 1995 年 5 月 30 日，逾期竣工承担每日罚金10万美元。5、工程总造价为 4100 万美元， 1993 年 6 月 1 日前先支付 30%预付款， 1994 年 6 月30 日前再支付 30%，验收合格后 10 日内付清余下 40%。本文极具参考价值，如若有用请打赏支持我们！不胜感激！6、争议解决，按诉讼方式在美国法院起诉，适用美国实体法和程序法。合同履行过程中，发包人提供的建筑材料、机器设备未能按期交于承包人，导致承包人无法按期施工，要求追究发包人逾期交货的责任。发包人告知：其在英国某公司购买的建筑材料、机器设备，已收到卖方的装船通知，到港时间为1993 年 5 月 26日，价格条件是 CIF( 洛杉矶 )。提单等单据也寄送至美国集团公司所在地的信用证开出行，现迟迟未收到货物，其也不明原因。发包人最终收到货物的时间在1993 年 8月 14 日，拖延工期 76 天。承包人要求发包人承担逾期提供建筑材料、机器设备的责任并工期予以顺延。发包人不同意，理由是海上运输遭遇大风暴，货物迟到属不可抗力，英国卖方不承担责任，运输方也不承担责任，当然其作为买方也不承担任何责任。 最后，承包人虽经努力施工， 工期伦拖延 30 天，于 1995 年 6 月 30 日竣工。工期质量得到发包人验收认可， 但在结算工程款时发包人要求扣除30天逾期罚金 300万美元。承包人提出异议，双方发生争执。中国建筑公司依据合同约定诉讼至...
