建设工程施工合同常见违约及其应对 一、案例 案 例 一： 甲 公 司 与 乙 勘 察 设 计 单 位 签 订 了 一 份 勘 察 设 计 合 同 ，合 同 约 定 ； 乙 单 位 为 甲公 司 筹 建 中 的 商 业 大 厦 进 行 勘 察 、设 计 ， 按 照 国 家 颁 布 的 收 费 标 准 支 付 勘 察 设 计费 ； 乙 单 位 应 按 甲 公 司 的 设 计 标 准 、技 术 规 范 等 提 出 勘 察 设 计 要 求 ， 进 行 测 量 和工 程 地 质 、水 文 地 质 等 勘 察 设 计 工 作 ， 并 在 ××××年 5 月 l 日 前 向 甲 公 司 提 交 勘察 成 果 和 设 计 文 件 。 合 同 还 约 定 了 双 方 的 违 约 责 任 、争 议 的 解 决 方 式 。 甲 公 司 同时 与 丙 建 筑 公 司 签 订 了 建 设 工 程 承 包 合 同 ， 在 合 同 中 规 定 了 开 工 日 期 。 但 是 ， 不料 后 来 乙 单 位 迟 迟 不 能 提 交 出 勘 察 设 计 文 件 。丙 建 筑 公 司 按 建 设 工 程 承 包 合 同 的约 定 做 好 了 开 工 准 备 ， 如 期 进 驻 施 工 场 地 。 在 甲 公 司 的 再 三 催 促 下 ， 乙 单 位 迟 延36 天 提 交 勘 察 设 计 文 件 。此 时 ， 丙 公 司 已 窝 工 18 天 。在 施 工 期 间 ， 丙 公 司 又 发现 设 计 图 纸 中 的 多处错误， 不 得不 停工 等 候甲 公 司 请乙 单 位 对设 计 图 纸 进 行 修改。 丙 公 司 由于窝 工 、停工 要 求 甲 公 司 赔偿损失， 否则不 再 继续施 工 。 甲 公 司 将乙 单 位 起诉到法院， 要 求 乙 单 位 赔偿损失。 法院认定 乙 单 位 应 承 担违 约 责 任 。 该案中乙单位不仅没有按照合同的约定提交勘察设计文件，致使甲公司的建设工期受到延误，还造成丙公司的窝工，而且勘察设计的质量也不符合要求，致使承建单位丙公司因修改设计图纸而停工、窝工。根据《合同法》“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”乙单位的上述违约行为已给甲公司造成...
