工程施工合同模板一览VIP免费

第1页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制工程施工合同模板一览有关工程施工合同模板一览,工程施工合同模板一览怎么写,工程施工合同模板一览排版上和内容上有哪些需要留意的地方等合同范本相关问题,我整理了以下的内容,盼望可以帮到大家。工程施工合同模板一览本文今日为大家介绍的是________年工程施工合同模板一览，供各位查看，盼望看完后让您有所收获。更多精彩内容更新尽在，敬请关注。甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：地点：.二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。七、甲方责任第2页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一公平开工条件。2.甲方应按合同付款方式准时支付乙方工程款，若甲方不按合同商定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。八、乙方责任1.乙方应根据合同商定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证!财宝值双倍检索优先专属呈现同行沟通2.因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由乙方修理解决至合格，延误期每日罚款元。九、工程质量、平安及保修1.乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。十、争议及解决方法未尽事宜，甲乙双方第3页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会申请仲裁;其次种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：年____月____日返