建筑工程施工合同纠纷起诉状VIP免费

第1页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制建筑工程施工合同纠纷起诉状细心筛选的建筑工程施工合同纠纷起诉状，建筑工程施工合同纠纷起诉状依照受欢迎度排序,假如您也有私藏的建筑工程施工合同纠纷起诉状或喜爱的合同范文,欢迎发布出来与我们共享.建筑工程施工合同纠纷起诉状原告：________________法定代表人_______________，职务董事长，住__________市__________区__________街__________号楼__________室，邮编：________________电话：_____________被告：________________公司，法定代表人_______________，职务总经理,住__________市__________区__________号，邮编：______________电话：_____________案由：_________________建设工程施工合同纠纷诉讼恳求1、判令被告马上返还保修款______________元，延迟支付的违约金______________元;第2页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制以上两项共计______________元;2、以上金额截至____年_____月_____日，逾期支付，则以______________元为基数，按每日______________%支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同，根据合同商定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还商定工程款的___%作为保修款，保修期自竣工之日起______个月，项目最终的结算金额为_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，过了保修期后，该项目并未发觉质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已第3页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制构成违约，严峻损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，恳求依法裁判。此致__________市__________区人民法院具状人：________________有限公司法定代表人：___________________________年__________月__________日