工期索赔和费用索赔的计算及应用 工期索赔和费用索赔的计算及应用 【摘要】本文主要阐述工期及费用索赔的特点和方法。该方法运用于工程实例中取得了理想的效果。 一、概述 在当前建筑市场的激烈竞争中,随着建筑市场法制的逐步完善,承包商往往采纳低标价中标,再进行高索赔的方法来适应市场的竞争。施工索赔是由于业主或其他方面的原因,致使承包者在项目施工中付出了额外的费用或造成了损失,承包方通过合法途径和程序,通过谈判、诉讼或仲裁,要求业主偿还其在施工中的费用损失。索赔可以从不同的角度,以不同的标准进行分类,在施工中一般就索赔的目的分类,可分为工期索赔和费用索赔。 下面主要介绍承包商如何计算工期和费用的索赔及在工程中的应用。 二、这些索赔计算的一般原则 (一)必须以合同为依据,施工单位应从合同谈判开始到合同结束的整个过程中实行合同的动态管理并由专人负责。 (二)必须注意资料的积累,积累一切可能涉及索赔论证的资料,要做好施工过程中技术、进度和其他重大问题记录,并及时要求业主代表及监理工程师的签字,作为计算索赔的依据。 (三)及时、合理地处理索赔,索赔发生后必须依据合同的准则及时地对索赔进行处理。 三、工期索赔的特点及计算方法 (一)在施工过程中,由于各种因素的影响,使承包商不能在合同规定的工期内完成工程,造成延期。承包商可得到的工期索赔有以下特点: 1.业主或监理工程师的责任 由于业主或监理工程师的原因造成的临时停工;处理不合理的制造图纸而造成的耽搁;由业主供应的设备和材料的推迟到货;该工程项目其他主要承包商的干扰;场地的准备工作不顺利;业主或监理工程师所做出的变更。 2.客观原因 其内容包括:天灾、战争、罢工、异常恶劣气候等造成的工期拖延。 (二)工期索赔计算方法 1.网络分析法。即通过分析索赔事件发生前后的网络计划,进行对比,按前后两种工期计算结果,算出索赔值。它是一种科学、合理的分析方法,这种方法适用所有类型的干扰事件,因计算较烦琐,承包商较少采纳。 2.对比分析法。在实际工程中,干扰事件常常仅影响单项工程、单位工程或分部分项工程,可以采纳简单的对比分析法。承包商根据工程工期延误原因可将工期索赔分为两种: (1)涉及工程量的变更的工期索赔计算公式为: 工期索赔值=增加的工程造价/原合同价*原合同工期…… (1) (注:假如合同有特别要求,要求承包商承担风险的工期或工程造价,应将以上计算式中...