建设工程竣工结算的法律性质VIP专享

下载后可任意编辑建设工程竣工结算的法律性质来源：人民法院报【案情回放】（合同纠纷 广州律师 www.chylaye.com）2024 年 8 月 18 日陕西重彩装饰工程有限责任公司（以下简称重彩公司）与中国人民解放军第四军医大学（以下简称四医大）签订的建筑装饰工程施工合同约定：由重彩公司负责四医大药学系中试楼装修工程；按四医大药物讨论所提供的施工图纸及变更单施工，根据竣工图纸和现场签证办理竣工结算手续；工程自 2024 年 8 月 18 日开工至当年 11 月 28 日竣工；合同价款暂定 108 万元，重彩公司按审计决算造价的 9.45%优惠四医大药物讨论所；工程竣工验收后，支付 75%工程款，决算审完后，付至 95%工程款，留 5%质保金，保质期结束后付清。重彩公司开始施工后，因四医大工程项目多次变更，2024 年 11 月17 日重彩公司完成了全部工程，当日四医大投入使用。2024 年 12 月 2 日四医 大 出 具 的 审 核 报 告 载 明 ： 工 程 结 算 （ 合 同 纠 纷 广 州 律 师 www.chylaye.com）造价为 1987987.14 元，四医大已付 81 万元，剩余工程款未付。重彩公司经多次向四医大催要未果，故诉至法院，请求四医大支付剩余工程款1177987.14 元及利息 56082 元。四医大辩称，其仅对工程量进行了审计，双方并未形成最终结算，重彩公司未按工程约定期限完成竣工构成违约，应承担 违 约 责 任 ， 并 提 起 反 诉 ， 请 求 重 彩 公 司 给 付 四 医 大 工 期 延 误 违 约 金1292191.64 元。陕西省西安市新城区人民法院审理后判决：四医大给付重彩公司工程款1177987.14 元及利息 56082 元；驳回四医大的反诉请求。【不同观点】（离婚 广州律师 www.chylaye.com）下载后可任意编辑第一种意见认为，2024 年 8 月 18 日重彩公司与四医大签订建筑装饰工程施工合 同 后 ， 重 彩 公 司 已 按 合 同 及 四 （ 合 同 纠 纷 广 州 律 师 www.chylaye.com）医大要求增加的工程项目完成施工。2024 年 12 月四医大完成审定工程结算造价 1987987.14 元,重彩公司认可该造价，双方已经形成最终结算。因四医大多次变更、增加工程项目，导致施工工期延误，重彩公司不存在逾期竣工的事实，不应承担违约责任；同时因四医大在本案中提出的反诉时间已逾诉讼时效，其反诉不应得到支持，因此四医大应按双方约定的工程造价结算向重彩公司支付剩余工程...