下载后可任意编辑合同编号： 项目铁艺栏杆工程合同本合同由建设单位： （下称甲方） 办公地址： 和施工单位： （下称乙方） 办公地址： [注:请公司从商业角度推断是否需要总承包单位签署。]订立。鉴于甲方拟将 项目外墙保温铁艺栏杆工程（以下简称“本工程”）以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了描述全部工程的邀请招标文件。乙方按邀请招标文件进行投标。[注: 我们理解, 本协议采纳指定分包的方式。请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下, 假如发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。]兹特此达成协议如下：1. 乙方同意根据和根据合同文件规定、有关附加的合同条款、合同图纸和工程要求及工程法律规范所说明与显示的内容进行工程所需的深化设计、制作、供应、安装、测试、维修并完成整项工程。本工程概况如下: 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 下载后可任意编辑1.3 设计单位： 1.4 监理单位： 1.5 工程范围： 2. 合同价款2.1 合同暂定总价为： 元（大写） 元 （在下文简称“合同总价”），除按合同规定外，合同单价不能作任何调整。合同总价组成详见合同费用工程量清单。最终按完工后实际工程量计算。2.2 本合同单价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件和合同费用工程量清单中所列全部工作内容。2.3 本合同单价为固定单价，属闭口包干性质 （包深化设计、包供应、包施工、包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料上涨差价、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到施工场地的窝工费等等）。合同单价除按本合同的规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算合同单价（如算术上或数量上）的错...
