下载后可任意编辑房屋预出售合同 甲方(出卖人)： 住址： 身份证号码： 工作单位： 电话 乙方(买受人)： 住址： 身份证号码： 工作单位： 电话 就甲方出售、乙方受让甲方名下 房屋一事，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，以咨双方共同遵守。 第一条：出售房屋的基本情况 甲方房屋位于： ;建筑面积： ;房屋所有权证号为： 本房屋为低价商品房，甲方确保已取得上市出售备案表，可以合法出售。 本房屋用于自住，未出租，无它项权利设置; 本房屋的产权人 ，由此协议声明放弃优先购买权，不购买此房。(附声明附件) 第二条：成交价格 经甲、乙双方友好协商，本房屋成交价为 人民币 。 第三条：付款方式 实行二次性付款; ====================专业收集精品文档，您的最好选择======================下载后可任意编辑 首期付款 房屋建成后二期付款 。（乙方按房屋实际购买价格补差，房屋楼层差价购买人自补） 第四条：房屋实际交付时间 甲方于 2024 年 12 月前，将房屋交付乙方，若乙方不要求甲方在 2024 年交付日过户，可协商另行安排时间过户（具体拿房时间由此房屋的开发商决定，若开发商违约由甲方解决，获得的违约补偿给予乙方） 第五条：付款时间与产权过户时间 经双方友好协商，甲、乙双方约定房屋正规手续办理完成后共同办理产权过户 第六条：房屋交付时的状况 具体见附件。 第七条：物业管理等相关费用的承担 房产过户前的水、电等实际发生的费用及物业费用等乙方承担。 第八条;违约责任 甲乙双方应根据房管局的要求准备办理过户所需的身份证明文件及其它法律文件，如因甲方原因(开发商问题，房管局的工作安排或不可抗力除外)造成过户迟延的，每逾期一日，甲方向乙方交付房屋总价 1%的违约金;如逾期超过 天仍无法办理产权过户或甲方违约不办理过户的，乙方有权要求单方解除合同，收回房屋首期款，并要求甲方支付房屋违约金; 如因乙方原因(房管局的工作安排或不可抗力除外)造成过户迟延的，每逾期一日，乙方向甲方交付房屋总价 1%的违约金;如逾期超过 1 个月内仍无法办理产权过户或乙方违约不协助办理过户的，甲方有权要求单方解除合同，并要求乙方支付房屋总价款 的违约金。 第九条：争议的解决 双方在履行协议中的争议应先协商解决;如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼或向南京仲裁委员会提起仲裁(选择其一)。 第十条：定金条款 ====================专业收集精品...
